31151706
| Cable de cobre no eléctrico | 1 | Unidad | MULTIPAR DE 8 CANALES DE 20 M (MATERIALES PARA REPARACIONES DE AUDIO EN AUDITORIO CIMAR)
EFECTOS DERIBADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL PROVEEDOR
El proveedor adjudicado deberá pagar multas por el o los atrasos en que incurra en la entrega de los bienes o la prestación de los servicios, objeto de la presente licitación.
Las multas por atraso en la entrega, entrega parcial o por rechazo por no cumplimiento de especificaciones, se aplicarán por cada día hábil de atraso y se calcularán como un _1__% del valor neto de los bienes o servicios objeto de la entrega, con un tope de _10__ días hábiles.
Las multas no podrán sobrepasar el _30__% del valor total del contrato.
El monto de las multas será rebajado del pago que la entidad licitante deba efectuar al adjudicatario en los estados de pago más próximos y, de no ser suficiente este monto o en caso de no existir pagos pendientes, se le cobrará directamente, o bien, se hará efectivo a través del cobro de la garantía de fiel cumplimiento, si la hubiere.
| MULTIPAR DE 8 CANALES DE 20 M (MATERIALES PARA REPARACIONES DE AUDIO EN AUDITORIO CIMAR) |
$ 180.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 180.000
|
$ 180.000
|
31151702
| Cables de control no eléctricos | 4 | Unidad | EFECTOS DERIBADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL PROVEEDOR
El proveedor adjudicado deberá pagar multas por el o los atrasos en que incurra en la entrega de los bienes o la prestación de los servicios, objeto de la presente licitación.
Las multas por atraso en la entrega, entrega parcial o por rechazo por no cumplimiento de especificaciones, se aplicarán por cada día hábil de atraso y se calcularán como un _1__% del valor neto de los bienes o servicios objeto de la entrega, con un tope de _10__ días hábiles.
Las multas no podrán sobrepasar el _30__% del valor total del contrato.
El monto de las multas será rebajado del pago que la entidad licitante deba efectuar al adjudicatario en los estados de pago más próximos y, de no ser suficiente este monto o en caso de no existir pagos pendientes, se le cobrará directamente, o bien, se hará efectivo a través del cobro de la garantía de fiel cumplimiento, si la hubiere.
| CABLE DE MICROFONO 3 M (MATERIALES PARA REPARACIONES DE AUDIO EN AUDITORIO CIMAR) |
$ 11.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 44.000
|
$ 44.000
|
39121311
| Accesorios eléctricos | 2 | Unidad | EFECTOS DERIBADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL PROVEEDOR
El proveedor adjudicado deberá pagar multas por el o los atrasos en que incurra en la entrega de los bienes o la prestación de los servicios, objeto de la presente licitación.
Las multas por atraso en la entrega, entrega parcial o por rechazo por no cumplimiento de especificaciones, se aplicarán por cada día hábil de atraso y se calcularán como un _1__% del valor neto de los bienes o servicios objeto de la entrega, con un tope de _10__ días hábiles.
Las multas no podrán sobrepasar el _30__% del valor total del contrato.
El monto de las multas será rebajado del pago que la entidad licitante deba efectuar al adjudicatario en los estados de pago más próximos y, de no ser suficiente este monto o en caso de no existir pagos pendientes, se le cobrará directamente, o bien, se hará efectivo a través del cobro de la garantía de fiel cumplimiento, si la hubiere.
| CAJA DIRECTA PASIVA DI01 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE AUDIO EN AUDITORIO CIMAR)
|
$ 25.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 50.000
|
$ 50.000
|
39121409
| Conectores de cables eléctricos | 2 | Unidad | EFECTOS DERIBADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL PROVEEDOR
El proveedor adjudicado deberá pagar multas por el o los atrasos en que incurra en la entrega de los bienes o la prestación de los servicios, objeto de la presente licitación.
Las multas por atraso en la entrega, entrega parcial o por rechazo por no cumplimiento de especificaciones, se aplicarán por cada día hábil de atraso y se calcularán como un _1__% del valor neto de los bienes o servicios objeto de la entrega, con un tope de _10__ días hábiles.
Las multas no podrán sobrepasar el _30__% del valor total del contrato.
El monto de las multas será rebajado del pago que la entidad licitante deba efectuar al adjudicatario en los estados de pago más próximos y, de no ser suficiente este monto o en caso de no existir pagos pendientes, se le cobrará directamente, o bien, se hará efectivo a través del cobro de la garantía de fiel cumplimiento, si la hubiere.
| CABLE 2 PLUG A MINI PLUG DE 2 M (MATERIALES PARA REPARACIONES DE AUDIO EN AUDITORIO CIMAR) |
$ 10.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 20.000
|
$ 20.000
|
|