Ficha Licitación

Licitación ID: 1002588-159-LR22

Obras de Conservación Escuela Patricio Lynch

Responsable de esta licitación: SERVICIO LOCAL DE EDUCACION DE PUERTO CORDILLERA, SERVICIO LOCAL DE EDUCACION DE PUERTO CORDILLERA

Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 4

Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

Descargar ficha

Productos o servicios

Construcción de obras civiles	1 Unidad
Cod: 72131702	1 Unidad
SERVICIO DE OBRAS DE CONSERVACIÓN EN LA ESCUELA PATRICIO LYNCH DEL SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA PUERTO CORDILLERA

Contenido de las bases

1. Características de la licitación
2. Organismo demandante
3. Etapas y plazos
4. Antecedentes para incluir en la oferta
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

6. Criterios de evaluación
7. Montos y duración del contrato
8. Garantías requeridas
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

1. Características de la licitación

Nombre de la licitación:

Obras de Conservación Escuela Patricio Lynch

Estado:

Adjudicada

Descripción:

SERVICIO DE OBRAS DE CONSERVACIÓN EN LA ESCUELA PATRICIO LYNCH DEL SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA PUERTO CORDILLERA.

Tipo de licitación:

Pública-Licitación Pública igual o superior a 5.000 UTM (LR)

Tipo de convocatoria:

ABIERTO

Moneda:

Peso Chileno

Etapas del proceso de apertura:

Una Etapa

Toma de razón por Contraloría:

No requiere Toma de Razón por Contraloría

Publicidad de ofertas técnicas:

Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.

Subir

2. Organismo demandante

Razón social:

SERVICIO LOCAL DE EDUCACION DE PUERTO CORDILLERA

Unidad de compra:

SERVICIO LOCAL DE EDUCACION DE PUERTO CORDILLERA

R.U.T.:

61.999.320-9

Dirección:

MANUEL RODRIGUEZ, N°893, COQUIMBO

Comuna:

Coquimbo

Región en que se genera la licitación:

Región de Coquimbo

Subir

3. Etapas y plazos

Fecha de cierre de recepción de la oferta: 09-12-2022 15:00:00

Fecha de Publicación: 08-11-2022 10:23:45

Fecha inicio de preguntas: 08-11-2022 12:30:00

Fecha final de preguntas: 23-11-2022 13:41:00

Fecha de publicación de respuestas: 26-11-2022 13:41:00

Fecha de acto de apertura técnica: 09-12-2022 15:01:00

Fecha de acto de apertura económica (referencial): 09-12-2022 15:01:00

Fecha de Adjudicación: 20-12-2022 10:40:19

Fecha de entrega en soporte fisico No hay información

Fecha estimada de firma de contrato No hay información

Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información

REUNIÓN OBLIGATORIA 15-11-2022 11:00:00

Subir

4. Antecedentes para incluir en la oferta

Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.

Documentos Administrativos

1.- 1 Identificación del oferente. Anexo N°1-A (persona jurídica) Anexo N°1-B (persona natural) 2 Declaración jurada simple. Para el caso de las Uniones Temporales de Proveedores, todos sus integrantes deberán presentar firmado el Anexo Nº2. Anexo N°2-A (persona jurídica) Anexo N°2-B (persona natural) 3 Último Balance Tributario (8 columnas) presentado ante el S.I.I. Formato libre 4 Declaración de Renta (Formulario22) presentado ante el S.I.I. Formato S.I.I. Nota: Además de los documentos precedentes, los oferentes que sean personas jurídicas deberán acompañar una copia escaneada en formato electrónico de su escritura de constitución. Todos los oferentes, sean personas naturales o jurídicas deberán presentar un Certificado de Antecedentes Laborales vigente, extendido por la Inspección Regional del Trabajo, en que conste que no tiene deudas, multas laborales y/o previsionales. Los oferentes que se encuentren inscritos en el Registro Electrónico Oficial de Proveedores del Estado (www.mercadopublico.cl), no deberán acompañar estos documentos si ellos, u otros similares se encuentren disponibles en dicho registro a la fecha de apertura de las ofertas. Los oferentes deberán presentar el último Balance Tributario presentado ante el Servicio de Impuestos Internos y la Declaración de Renta (F22), a fin de acreditar la capacidad económica de los oferentes. La capacidad económica disponible se determinará analizando el último Balance Tributario presentado ante el S.I.I. por los oferentes y la última Declaración de Renta (F22). Para determinar esta capacidad económica disponible se utilizará el indicador financiero RATIO DE LIQUIDEZ: RATIO DE LIQUIDEZ= ACTIVO CIRCULANTE/ PASIVO CIRCULANTE. El proponente que no presente dicho documento o cuente con una ratio de liquidez menor o igual a 1 será declarado INADMISIBLE, conforme al numeral 12 de las presentes bases.

Documentos Técnicos

1.- EXPERIENCIA: Para determinar la experiencia, se deberá publicar Certificados por servicios ejecutados dentro de los últimos tres años, Anexo N°3. que permitan acreditar la Experiencia del Oferente en obras civiles de similar envergadura y características a la licitada, entendiéndose por esto obras de construcción y edificaciones, que indiquen los m2 construidos, por montos mayores o iguales al 20% del presupuesto de la Obra licitada Se aceptará como acreditación de experiencia: a. Certificados emitidos por Instituciones Públicas que actúan como mandante de una obra. Debiendo indicar como mínimo, nombre de la obra, m2 construidos, monto de la obra ($) y nombre del acreditado. Nota: Si el certificado no especifica claramente el tipo de obra acreditada, quedará a criterio de la Comisión de Evaluación considerarlo. b. Certificados emitidos por Privados que actúan como mandante de una obra ejecutada. Debiendo indicar como mínimo, nombre de la obra, m2 construidos, monto de la obra ($) y nombre del acreditado. En este caso además deberá acompañar la factura correspondiente, por el total del proyecto ejecutado. Nota: Se considerará un certificado por cada obra, en caso de que el certificado presentado contenga más de una obra solo se contabilizará una de ellas. NO SE ACEPTARÁN ÓRDENES DE COMPRA, CONTRATOS NI FACTURAS COMO CERTIFICACIONES POR SÍ SOLOS. 2 Carta Gantt, Programa Maestro o de Hitos, que consiste en la preparación de un programa general de hitos, es decir, fechas de inicio y término de todas las partidas. El oferente deberá incluir y especificar la RUTA CRÍTICA del proyecto, dentro de su Carta Gantt. Formato libre. 3 Listado de Equipos y Herramientas. Consiste en establecer los equipos y herramientas que destinará el oferente a la obra, con la salvedad de que el ITO chequeará desde el inicio de la obra la destinación real de dichos Equipos. En caso contrario podrá ser causal de aplicación de multa correspondiente. Anexo N°4 4 Listado de Mano de Obra. Consiste en indicar que recursos humanos destinara a la ejecución de la obra. Debe considerar desde el Profesional de la Obra hasta la mano de obra especializada (maestro pintor, maestro carpintero, operario, jornal, etc). Anexo N°5 De no indicar el Profesional de Obra, la oferta será declarada INADMIBLE.

Documentos Económicos

1.- 1 Formato oficial de la Oferta Económica del Proyecto, indicando el monto total de la oferta con IVA incluido en palabras y números y el Plazo ofertado en días corridos, según Anexo adjunto. Anexo N°6. 2 Presupuesto detallado del proyecto, se debe presentar presupuesto por el proyecto licitado, en el cual se incluirán todas las partidas que acrediten el desarrollo completo del proyecto de acuerdo con lo establecido en Especificaciones Técnicas y Planimetría correspondiente al proyecto. No se aceptarán partidas definidas como “incluidas en”. Las partidas indicadas como GLOBALES serán pagadas una vez que se encuentren ejecutadas en un 100%. Nota: El oferente no podrá agregar o eliminar partidas del itemizado oficial, como tampoco podrá dejar partidas del itemizado oficial SIN valorizar y, además, NO podrá modificar la Unidad de Medida de las partidas. En el caso que la oferta presentada por el oferente incluya un itemizado al cual se le hayan agregado o eliminado partidas, o contenga partidas SIN valorizar, o presente partidas a las cuales se les haya modificado la Unidad de Medida, incluya partidas definidas como “incluidas en”, la oferta será declarada inadmisible, conforme al numeral 12 de las presentes bases. La multiplicación horizontal entre el valor unitario neto y la cantidad debe coincidir con el valor total de cada línea del itemizado, de igual forma la sumatoria vertical del total de cada una de las partidas debe coincidir con el valor total del itemizado y con el valor expresado en el Anexo Nº6. De existir errores se solicitará su corrección a través del mecanismo de aclaración de las ofertas del portal de Mercado Público, dichas correcciones NO podrán alterar la Oferta Económica del proveedor (Anexo Nº6). En el caso que, después de haber sido solicitado a través del mecanismo de Aclaración de las ofertas, se vuelva a presentar un itemizado con errores de multiplicación horizontal y/o suma Anexo N°7. (Presentar en formato Excel y formato pdf.) vertical, la oferta será declarada INADMISIBLE, conforme al numeral 12 de las presentes bases. LOS PRECIOS UNITARIOS DEBEN SER VALORES ENTEROS (SIN DECIMALES). EN EL CASO DE LAS CANTIDADES SE PODRÁ UTILIZAR UN MÁXIMO DE 2 DECIMALES. LAS CUBICACIONES SON REFERENCIALES, ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA DETERMINAR LAS CANTIDADES. El valor que se deberá ingresar a la plataforma de Mercado Público corresponde al valor neto del servicio. En caso de discrepancias entre lo señalado por el oferente en su oferta económica y lo completado en la ficha de Mercado Público, prevalece lo indicado en su oferta económica adjunta.

Subir

5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Subir

6. Criterios de evaluación

Ítem	Observaciones	Ponderación
1 Comportamiento contractual anterior	Se evaluará conforme al comportamiento contractual informado por www.mercadopublico.cl en ficha de proveedor y de acuerdo con la siguiente tabla: Comportamiento contractual anterior Puntaje Proveedor no registra sanciones aplicadas por incumplimientos en Mercado Público o Multas con el SLEP Puerto Cordillera, en los últimos 24 meses. 15 Proveedor registra de 1 a 2 sanciones aplicadas por incumplimientos en Mercado Público o Multas con el SLEP Puerto Cordillera, en los últimos 24 meses. 5 Proveedor registra más de 2 reclamos en Mercado Público o Multas con el SLEP Puerto Cordillera, en los últimos 24 meses o NO cuenta con contrato vigente en el Registro de Proveedores. 0	15%
2 Precio	Se evaluará conforme a los siguientes subcriterios: a.1) Oferta Económica: Se asignará 20 puntos a la oferta de menor valor. Las ofertas se medirán de manera inversamente proporcional a la más económica conforme a la siguiente ecuación: ((Precio Oferta Menor) / (Precio Oferta n) x 100) x 0.20 a.2) Análisis de Precios Unitarios: Se evaluará de acuerdo con la siguiente tabla: Análisis de Precios Unitarios Puntaje No presenta Incongruencias 10 Presenta Incongruencias hasta un 5% de los APU 8 Presenta Incongruencias sobre un 5% y hasta un 10% de los APU 6 Presenta Incongruencias sobre un 10% y hasta un 20% de los APU 4 Presenta Incongruencias sobre un 20% y hasta un 30% de los APU 2 Presenta Incongruencias sobre un 30% de los APU 0	30%
3 Cumplimiento de los requisitos	Se evaluará la completitud de la entrega de los antecedentes que constituyen la Oferta Administrativa, la Oferta Técnica y la Oferta Económica de acuerdo con lo solicitado en los puntos 5.1, 5.2 y 5.3 de las Bases Administrativas, de conformidad al siguiente cuadro: Completitud de la Oferta Administrativa, Técnica y Económica Puntaje El proponente presenta todos los antecedentes que constituyen la Oferta Administrativa, la Oferta Técnica y la Oferta Económica de acuerdo con lo solicitado en los puntos 5.1, 5.2 y 5.3 de las Bases, antes del vencimiento del plazo previsto para la presentación de ofertas y sin errores. 10 El proponente presenta todos los antecedentes que constituyen la Oferta Administrativa, la Oferta Técnica y la Oferta Económica de acuerdo con lo solicitado en los puntos 5.1, 5.2 y 5.3 de las Bases, o la solicitud de corrección de alguno de ellos, sin errores, previo requerimiento a través del mecanismo de Aclaración de Ofertas de Mercado Público. 3 El proponente NO presenta uno o todos los antecedentes que constituyen la Oferta Administrativa, la Oferta Técnica y la Oferta Económica de acuerdo con lo solicitado en los puntos 5.1, 5.2 y 5.3 de las Bases, o la solicitud de corrección de alguno de ellos, o que el presentado continúe con errores, previo requerimiento a través del mecanismo de Aclaración de Ofertas de Mercado Público. INADMISIBLE	10%
4 Capacidad Económica Disponible	La capacidad económica disponible se evaluará de acuerdo con los siguientes subcriterios: c.1) Análisis el último Balance Tributario presentado ante el S.I.I. por los oferentes y la última Declaración de Renta (F22). Para determinar esta capacidad económica disponible se utilizará el indicador financiero RATIO DE LIQUIDEZ: RATIO DE LIQUIDEZ= ACTIVO CIRCULANTE/ PASIVO CIRCULANTE. y se evaluará conforme a la siguiente tabla: Capacidad Económica Disponible Puntaje Ratio de liquidez igual o mayor a 2,5 10 Ratio de liquidez igual o mayor a 2 y menor a 2,5 7 Ratio de liquidez igual o mayor a 1,5 y menor a 2 5 Ratio de liquidez mayor a 1 y menor a 1,5 3 Ratio de liquidez igual o menor a 1 INADMISIBLE	15%
5 Plazo de Ejecución	La evaluación de este criterio se realizará a partir de la información indicada por el oferente en el Anexo N°6, en concordancia con la carta Gantt y de acuerdo con la siguiente fórmula: ((Plazo de ejecución Oferta Menor) / (Plazo de ejecución Oferta n) x 100) x 0.10 El plazo de ejecución NO podrá ser inferior a 216 días corridos ni superior a 240 días corridos, de lo contrario la oferta será declarada inadmisible.	10%
6 Experiencia de los Oferentes	La evaluación de este criterio se realizará a partir de la información entregada por el proponente de acuerdo con documentación solicitada en ítem 5.2 de las Bases Administrativas, en conformidad con el Anexo N°3 y de acuerdo con las siguientes fórmulas: b.1) Cantidad de metros cuadrados: (Metros cuadrados construidos oferta n) / (Oferta con mayor cantidad de metros cuadrados construidos) x 100) x 0.07 b.2) Monto de la obra ($): (Monto de la obra ($) oferta n) / (Oferta con mayor monto de la obra ($)) x 100) x 0.07 b.3) Cantidad de certificaciones de Experiencia: Se evaluará la cantidad de certificaciones de experiencia validadas por servicios similares. (Nº de certificaciones válidas oferta n) / (Nº de certificaciones válidas oferta mayor)) x 100) x 0.06	20%

Subir

7. Montos y duración del contrato

Estimación en base a:	Presupuesto Disponible

Fuente de financiamiento:	Programa 02
Monto Total Estimado:	512301892


Contrato con Renovación:	NO

Observaciones	Sin observaciones

Tiempo del Contrato	8 Meses

Plazos de pago:	30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago:	Transferencia Electrónica

Nombre de responsable de pago:	Juan Carlos Castillo
e-mail de responsable de pago:	juancarlos.castillo@educacionpublica.cl

Nombre de responsable de contrato:	Juan Francisco Quintanilla Gallardo
e-mail de responsable de contrato:	juan.quintanilla@educacionpublica.cl
Teléfono de responsable del contrato:	56-51-2673684-

Prohibición de subcontratación:	Se permite subcontratación

Subir

8. Garantías requeridas

Garantías de Seriedad de Ofertas

Beneficiario:	Servicio Local de Educación Pública Puerto Cordillera RUT: 61.999.320-9
Fecha de vencimiento:	20-02-2023
Monto:	500000 Peso Chileno

Descripción:	Garantía o caución de seriedad de la oferta, que tendrá el carácter de irrevocable y podrá consistir en cualquier instrumento que asegure su cobro de manera rápida y efectiva.

Glosa:	“Para garantizar la seriedad de la oferta presentada a la licitación para la contratación del Servicio de Obras de Conservación en Escuela Patricio Lynch”.

Forma y oportunidad de restitución:	En el caso de él o los oferentes adjudicados esta garantía será devuelta a solicitud de ellos una vez firmado el contrato y recibidas las garantías que caucionen el fiel y oportuno cumplimiento del contrato. Respecto de los oferentes no adjudicados, esta garantía será devuelta una vez finalizado el proceso de adjudicación de la licitación previa solicitud de su parte. Para aquellas garantías de seriedad de la oferta presentadas mediante instrumento financiero electrónico, se entenderán liberados posteriores a su vencimiento.

Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato

Beneficiario:	Servicio Local de Educación Pública Puerto Cordillera RUT: 61.999.320-9
Fecha de vencimiento:	30-11-2024
Monto:	10 %

Descripción:	Garantía de fiel y oportuno cumplimiento de contrato y correcta ejecución de las obras, que tendrá el carácter de irrevocable y podrá consistir en cualquier instrumento que asegure su cobro de manera rápida y efectiva.

Glosa:	“Para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato y correcta ejecución del proyecto Servicio de Obras de Conservación en la Escuela Patricio Lynch del Servicio Local de Educación Pública Puerto Cordillera”.

Forma y oportunidad de restitución:	La garantía será devuelta al contratista a su solicitud, una vez que se haya emitido por parte de la Unidad de Planificación y Control de Gestión del Servicio Local de Educación Pública Puerto Cordillera la Recepción Definitiva de la obra, tramitada la Resolución Exenta que aprueba dicha Recepción. EN EL CASO DE MEJORAMIENTOS Y OBRAS QUE NO REQUIERAN RECEPCION DEFINITIVA DE LA DOM: La garantía será devuelta al contratista a su solicitud, una vez que se haya emitido por parte de la Unidad de Planificación y Control de Gestión del Servicio Local de Educación Pública Puerto Cordillera la Recepción conforme de Servicios, tramitada la Resolución Exenta que aprueba dicha Recepción. (12 meses posteriores a la recepción provisoria) En el evento que se autoricen aumentos de plazo el contratista deberá renovar la Garantía de modo de cubrir el período comprendido en el aumento de plazo otorgado. Para aquellas garantías de fiel cumplimiento de contrato presentadas mediante instrumento financiero electrónico, se entenderán liberados posteriores a su vencimiento.

Otras Garantías

Beneficiario:	Servicio Local de Educación Pública Puerto Cordillera RUT: 61.999.320-9
Fecha de vencimiento:	15-11-2023
Monto:	1000 Unidad de Fomento

Descripción:	Póliza de Seguro por daños a terceros de responsabilidad civil, por un monto mínimo de UF 1.000, con una vigencia que exceda a lo menos en 30 días el plazo fijado para el término de los trabajos, para responder por los daños que puedan causarse a terceros con la ejecución de las obras contratadas, debiendo en todo caso, mantenerse vigente hasta que se suscriba el Acta de Recepción Provisoria de las Obras. Se hace presente que, en las condiciones particulares de las Pólizas, se deberá dejar establecido como mínimo las siguientes exigencias: a) Que la prima se encuentre íntegramente pagada a su presentación al SLEP Puerto Cordillera. b) La glosa de la Póliza de Seguro debe establecer claramente que es para garantizar el pago de indemnizaciones derivadas de los daños que se produzcan a terceros con motivo del “Servicio de Obras de Conservación en la Escuela Patricio Lynch”. La garantía será devuelta al contratista a su solicitud, una vez transcurridos 30 días desde que se haya suscrito el Acta de Recepción Provisoria de las Obras.

Glosa:	La glosa de la Póliza de Seguro debe establecer claramente que es para garantizar el pago de indemnizaciones derivadas de los daños que se produzcan a terceros con motivo del “Servicio de Obras de Conservación en la Escuela Patricio Lynch”.

Forma y oportunidad de restitución:	La garantía será devuelta al contratista a su solicitud, una vez transcurridos 30 días desde que se haya suscrito el Acta de Recepción Provisoria de las Obras.

Subir

9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

Cláusula de Readjudicación

El SLEP Puerto Cordillera, podrá readjudicar la licitación al oferente que siga en orden de prelación de acuerdo con el puntaje obtenido, en los siguientes casos: a Si el contrato no se firma en el plazo estipulado por causas atribuibles al adjudicatario. b Si el adjudicatario no entrega la garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato. c Si el adjudicatario desiste de su oferta. d Si el adjudicatario es inhábil para contratar con el Estado en los términos del artículo 4° de la Ley N°19.886 o en virtud de la Ley N°20.393, o no proporciona los documentos que le sean requeridos para verificar dicha condición.

Presentación de antecedentes omitidos por los oferentes

Los encargados de evaluar podrán aceptar ofertas que presenten defectos de forma, omisión o errores menores, siempre que éstos no sean sobre cuestiones de fondo, ni su corrección altere el monto de su oferta, ni atente contra el proceso de licitación y el principio de igualdad de los oferentes. Podrán permitir, de conformidad a lo establecido en el inciso primero del artículo 40 del reglamento de compras, que los oferentes salven errores u omisiones formales como la presentación de certificaciones o antecedentes que los oferentes hayan omitido presentar al momento de efectuar la oferta, siempre que dichas certificaciones o antecedentes hayan sido emitidos o tengan fecha anterior al plazo de cierre de recepción de ofertas; y cuando las rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a éstos una situación de privilegio respecto de los demás competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujeción a las bases y de igualdad entre los oferentes, lo que se informará al resto de los proponentes a través del portal. Para ello se les especificará un plazo breve y fatal, a través de la aclaración de ofertas disponible en la plataforma En estos casos se les asignará un menor puntaje a las ofertas que no cumplieron dentro del plazo, en el criterio de evaluación Cumplimiento de Requisitos Formales.
En caso de NO presentar la documentación solicitada a través del mecanismo de Aclaración de las ofertas a través de la plataforma www.mercadopublico.cl, o que dicha documentación presente errores, la oferta será declarada INADMISBILE, conforme al numeral 12 de las Bases. www.mercadopublico.cl.

Subir

10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.

Subir