Ficha Licitación

Licitación ID: 218-213-LP23

MEJORAMIENTO SENDA PEATONAL ACCESIBLE PLAZA CHILE SAN JOAQUÍN” Y “MEJORAMIENTO PLATABANDA HAYDN ENTRE CALLES URETA COX Y SAN NICOLÁS PARA INSTALACIÓN DE ESTACIONAMIENTOS SEGUROS FRENTE A ZONA DE COMERCIO BARRIAL Y CICLOVÍA

Responsable de esta licitación: I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN, Ilustre Municipalidad de San Joaquin

Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 23

Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

Descargar ficha

Productos o servicios

Servicios de paisajismo, arquitectura paisajista	1 Unidad
Cod: 72102902	1 Unidad
MEJORAMIENTO SENDA PEATONAL ACCESIBLE PLAZA CHILE,SAN JOAQUIN. Según Bases Administrativas Normas Generales, Bases Administrativas Normas Especiales, Hoja Resumen, Formatos Nº1 - Nº2 - Nº3 - Nº4 - Nº5 - Nº6 - Nº7 - N°8, Línea 1 y Especificaciones Técnica

Servicios de paisajismo, arquitectura paisajista	1 Unidad
Cod: 72102902	1 Unidad
MEJORAMIENTO PLATABANDA HAYDN, ENTRE CALLES URETA COX Y SAN NICOLÁS PARA INSTALACIÓN DE ESTACIONAMIENTOS SEGUROS, FRENTE A ZONA DE COMERCIO BARRIAL Y CICLOVÍA. Según Bases Administrativas Normas Generales, Bases Administrativas Normas Especiales, Formatos

Contenido de las bases

1. Características de la licitación
2. Organismo demandante
3. Etapas y plazos
4. Antecedentes para incluir en la oferta
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

6. Criterios de evaluación
7. Montos y duración del contrato
8. Garantías requeridas
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

1. Características de la licitación

Nombre de la licitación:

Estado:

Adjudicada

Descripción:

Las presentes Bases Administrativas, Normas Generales y Especiales reglamentan la licitación, la adjudicación, la contratación y la ejecución de las obras civiles de los proyectos “MEJORAMIENTO SENDA PEATONAL ACCESIBLE PLAZA CHILE, SAN JOAQUÍN” Y “MEJORAMIENTO PLATABANDA HAYDN, ENTRE CALLES URETA COX Y SAN NICOLÁS, PARA INSTALACIÓN DE ESTACIONAMIENTOS SEGUROS, FRENTE A ZONA DE COMERCIO BARRIAL Y CICLOVÍA”. El oferente podrá postular a una, o a las dos líneas o proyectos, que se individualizan a continuación: LINEA DE PROYECTO NOMBRE DEL PROYECTO FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1 MEJORAMIENTO SENDA PEATONAL ACCESIBLE PLAZA CHILE, SAN JOAQUÍN MUNICIPAL 2 MEJORAMIENTO PLATABANDA HAYDN, ENTRE CALLES URETA COX Y SAN NICOLÁS, PARA INSTALACIÓN DE ESTACIONAMIENTOS SEGUROS, FRENTE A ZONA DE COMERCIO BARRIAL Y CICLOVÍA MUNICIPAL La licitación es por línea. Se efectuará un contrato por línea o proyecto adjudicado. Por lo tanto, las garantías, los avances de obra, facturación de estados de pago y recepción, se realizarán en forma separada de acuerdo con los contratos respectivos. Las Bases se complementarán siempre con las Bases Técnicas (especificaciones técnicas, planos, etc.), propias de cada licitación y contrato específico.

Tipo de licitación:

Pública-Licitación Pública igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 2.000 UTM (LP)

Tipo de convocatoria:

ABIERTO

Moneda:

Peso Chileno

Etapas del proceso de apertura:

Una Etapa

Toma de razón por Contraloría:

No requiere Toma de Razón por Contraloría

Publicidad de ofertas técnicas:

Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.

Subir

2. Organismo demandante

Razón social:

I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN

Unidad de compra:

Ilustre Municipalidad de San Joaquin

R.U.T.:

69.254.600-8

Dirección:

Avenida Santa Rosa Nº 2606

Comuna:

San Joaquín

Región en que se genera la licitación:

Región Metropolitana de Santiago

Subir

3. Etapas y plazos

Fecha de cierre de recepción de la oferta: 29-01-2024 15:00:00

Fecha de Publicación: 28-12-2023 17:56:35

Fecha inicio de preguntas: 28-12-2023 18:01:00

Fecha final de preguntas: 08-01-2024 15:00:00

Fecha de publicación de respuestas: 15-01-2024 18:00:00

Fecha de acto de apertura técnica: 29-01-2024 15:01:00

Fecha de acto de apertura económica (referencial): 29-01-2024 15:01:00

Fecha de Adjudicación: 22-02-2024 12:08:06

Fecha de entrega en soporte fisico No hay información

Fecha estimada de firma de contrato No hay información

Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información

La visita es de carácter no obligatoria y se realizará el Viernes 05 de Enero de 2024 a las 11:00 hrs. El punto de reunión será en un lugar de las obras, Plaza Chile, ubicada en Rameaux con Verdi, Comuna de San Joaquín. 05-01-2024 11:00:00

Subir

4. Antecedentes para incluir en la oferta

Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.

Documentos Administrativos

1.- a) Documento que garantice seriedad de la oferta (Esencial). Dicho documento podrá otorgarse física o electrónicamente y deberá tener un plazo de vigencia de a lo menos 90 días a contar de la fecha de apertura de la propuesta. En los casos en que se otorgue de manera electrónica, deberá ajustarse a la Ley N°19.799 sobre Documentos Electrónicos, Firma Electrónica y Servicios de Certificación de dicha firma. En todos los casos el documento deberá contener una glosa que indique lo siguiente: “Para garantizar seriedad oferta proyecto “MEJORAMIENTO SENDA PEATONAL ACCESIBLE PLAZA CHILE, SAN JOAQUÍN Y MEJORAMIENTO PLATABANDA HAYDN, ENTRE CALLES URETA COX Y SAN NICOLÁS, PARA INSTALACIÓN DE ESTACIONAMIENTOS SEGUROS, FRENTE A ZONA DE COMERCIO BARRIAL Y CICLOVÍA” No hay restricción respecto a un instrumento en particular, y se aceptará cualquiera que asegure el cobro de esta de manera rápida y efectiva, siempre que cumpla con las condiciones de ser pagadera a la vista, de ejecución inmediata y tener el carácter de irrevocable. Si la garantía se presenta en soporte papel, esta deberá ser presentada físicamente en dependencias municipales, según las instrucciones que se detallan en el punto 5) de las Normas Especiales de las presentes Bases, además de subirse una copia digitalizada de la garantía al portal www.mercadopublico.cl. La garantía otorgada en soporte papel debe entregarse en un sobre sellado, indicando en la carátula: • Nombre del proyecto o ID de la Licitación • Nombre de la empresa participante • Nombre y firma del representante legal En el caso de garantías constituidas de forma electrónica, sólo debe anexarse a los antecedentes administrativos de la propuesta. b) Formato Nº1, FORMULARIO DE IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE, DECLARACIÓN DE NO ENCONTRARSE INHABILITADO PARA OFERTAR Y/O SUSCRIBIR CONTRATOS CON LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOAQUIN Y ACEPTACIÓN DE BASES. (Deberá acompañar un anexo por cada integrante de la UTP y acompañar el documento que dé cuenta del acuerdo según lo dispone el artículo 67 bis del Reglamento, y se designe en él al representante o apoderado común). c) Formato N°2, DECLARACIÓN JURADA DE INEXISTENCIA DE VÍNCULO JURÍDICO ENTRE LOS OFERENTES.

Documentos Técnicos

1.- (ESENCIAL) a) Formato N°3, Con experiencia en obras civiles y/o áreas verdes en implementación, ejecución, rehabilitación, reparación y/o mejoramiento de Espacios Públicos y/o privados. La experiencia se determina por las obras ejecutadas y terminadas en los últimos 10 años en Chile, contados retroactivamente desde la fecha de publicación de la licitación en el portal mercado publico.cl. Para tal efecto, la acreditación será a través de: Para entidades públicas: Certificados del mandante y Certificado de recepción provisoria sin observaciones o Certificado de Recepción Final, correspondientes a cada relación contractual, en los últimos 10 años, contados retroactivamente desde la fecha de publicación de la licitación en el portal mercadopublico.cl. Para mandantes particulares: Certificados del mandante que especifique recepción conforme o copia de contrato y facturas por el monto total de la contratación correspondientes a cada relación contractual, en los últimos 10 años, contados retroactivamente desde la fecha de publicación de la licitación en el portal mercadopublico.cl. Cada documento debe dar cuenta expresamente del tipo de trabajos realizados, fecha de ejecución, término de la obra y el precio contratado, ya que la evaluación se practicará sobre el precio total que se logre acreditar en el periodo de tiempo indicado. b) Formato Nº4, deberá ser presentado por Línea, con la nómina de los profesionales y/o trabajadores que actuarán en la obra indicando un Profesional Residente y demás trabajadores (maestros y/o jornales). También deberá anexar el Certificado de Título (que acredite la titulación), escáner del original y no fotocopia, del Profesional Residente. Se exigirá que el personal antes indicado cuente con título profesional o técnico según se detalla en el punto 7.4 de las presentes bases administrativas. c) Formato Nº5, compromiso contratación mano de obra comuna de San Joaquín. Una vez adjudicada la propuesta, la empresa deberá tomar contacto con la Oficina Municipal de Intermediación Laboral OMIL, para ofrecer las vacantes laborales comprometidas en la oferta de licitación y posteriormente firmar una Carta de Compromiso para cubrir las vacantes, entregar los perfiles laborales a requerir, retroalimentar a la OMIL sobre las personas reclutadas y entregar copias de contratos una vez concluido el ciclo. El contacto para estos efectos es omil@sanjoaquin.cl. En caso de que de los antecedentes entregados por OMIL no puedan dar cumplimiento al compromiso de contratación, será responsabilidad del Oferente acompañar certificado donde conste dicha situación por parte de la OMIL. Asimismo, de manera trimestral el ITO verificará el cumplimiento de este requisito. d) Formato N°6, Correspondiente al Plazo de Ejecución de las Obras.

Documentos Económicos

1.- (ESENCIAL) a) Formato N°7, correspondiente al presupuesto detallado, en el que los Proponentes determinarán los precios unitarios. El valor neto de dicho presupuesto deberá coincidir con la oferta ingresada en el portal www.mercadopublico.cl. b) Formato N° 8, correspondiente a Valores Pro forma: Ítems o partidas para el aumento o disminución de obras extraordinarias. Los valores de cada partida fueron valorizados de acuerdo a Listado Oficial de Precios SERVIU en UF y serán calculados al momento de la firma del contrato para la ejecución de las obras extraordinarias.

2.- (FORMAL) a) Ultima de declaración de renta y su certificado, es decir, se debe presentar la declaración anual de impuestos 2023, que corresponde al del ejercicio del año 2022. Donde interesa en particular, la información relativa al “Capital Propio Tributario Positivo” (de acuerdo con Declaración Renta 645). El oferente que tenga, producto de la revisión de su Declaración de rentas, un capital igual o inferior 0 será declarado fuera de bases e inadmisible del proceso licitatorio.

Subir

5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona natural

- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad

- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."

Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica

- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa

- Certificado de Vigencia de la Sociedad

- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales

- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial

Subir

6. Criterios de evaluación

Ítem	Observaciones	Ponderación
1 Experiencia	Este criterio evaluará aquella experiencia en obras civiles y/o áreas Verdes en implementación, ejecución, rehabilitación, reparación y/o mejoramiento de Espacios Públicos y/o privados. La experiencia se determina por las obras ejecutadas y terminadas en los últimos 10 años en Chile, contados retroactivamente desde la fecha de publicación de la licitación en el portal mercadopublico.cl Para tal efecto, la acreditación será a través de: Para entidades públicas: Certificados del mandante y Certificado de recepción provisoria sin observaciones o Certificado de Recepción Final, correspondientes a cada relación contractual, en los últimos 10 años, contados retroactivamente desde la fecha de publicación de la licitación en el portal mercadopublico.cl. Para mandantes particulares: Certificados del mandante que especifique recepción conforme o copia de contrato y facturas por el monto total de la contratación correspondientes a cada relación contractual, en los últimos 10 años, contados re	35%
2 Oferta Económica	Para la variable “Oferta Económica”, se privilegiará la propuesta que oferte la ejecución de los trabajos, conforme a las Bases Técnicas e indicaciones exigidas al menor precio. Para lo anterior, el proponente deberá dejar constancia en el Formato N°7 del valor total de su oferta (con todo costo e impuestos incluidos). Los valores que se registren en el Formato N°7 deberán tener total concordancia con la oferta económica propiamente tal, publicada en el portal (en este caso, sin incluir impuestos). Para la evaluación económica de las ofertas se aplicará el “Análisis del Mínimo Costo”, donde se considera la relación entre cada oferta y la menor oferta recibida, según la siguiente fórmula: OM * 100 *porcentaje de ponderación publicado OE Donde: OM = Oferta Mínima OE = Oferta Evaluada En caso de similitud o igualdad en los resultados, entre uno o más proponentes, a estos se les asignará el mismo puntaje.	35%
3 Mano de Obra	Se privilegiará aquellas ofertas que integren en su propuesta mano de obra de la Comuna de San Joaquín. Para lo anterior, el proponente deberá dejar constancia en el Formato N°5 el compromiso de contratación de Mano de Obra (bajo los términos indicados en dicho formato). Este subfactor se evaluará de la siguiente forma: No incluye mano de obra de la comuna 0 puntos Incluye entre un 10% a menos de 30% 30 puntos Entre un 30% a menos de 70% 60 puntos Entre 70% a 100% 100 puntos El puntaje obtenido se ponderará por el porcentaje previamente establecido	10%
4 Presentacion de la Oferta	Los oferentes que presenten oportunamente (hasta el cierre de la licitación) la totalidad de los antecedentes requeridos, sin observaciones, obtendrán un puntaje equivalente a 100 puntos, multiplicado por el porcentaje de ponderación aplicable a este criterio. Los oferentes que no presenten la totalidad de los antecedentes hasta el cierre de la licitación, podrán realizar una segunda presentación de antecedentes o certificados si así lo dispusiere la Comisión Evaluadora, y obtendrán un puntaje equivalente a 50 puntos, multiplicado por el porcentaje de ponderación aplicable a este criterio. Los oferentes que en definitiva no presenten los antecedentes solicitados serán declarados fuera de bases.	2%
5 Propuesta Técnica	En este ítem se analiza el Formato Nº4 de “Nómina del personal permanente y/o transitorio”, evaluándose en razón de los años de titulación del Profesional Residente, quien será responsable de la obra. Este factor se evaluará de la siguiente forma: Cargo Experiencia Puntos Profesional Residente (7.4 de las Bases Administrativas) A. Profesional con experiencia mayor o igual a 5 años. 100 B. Profesional con experiencia menor a 5 años. 70 C. Técnico con experiencia mayor o igual a 5 años. 60 D. Técnico con experiencia menor a 5 años. 20 E. No se logra acreditar experiencia 0 Se considerarán los años transcurridos desde la titulación acreditada por certificado de título hasta la fecha de apertura de la licitación. El puntaje obtenido se ponderará por el porcentaje previamente establecido.	10%
6 Comportamiento Contractual	En este parámetro se evaluará el comportamiento contractual anterior de los oferentes, de acuerdo con la información contenida en el Sistema de Información Mercado Público (amonestación, cobro de garantías, cobro de multa, suspensión y término anticipado de contrato). Se evaluará de acuerdo con la siguiente tabla: Nota Puntaje 5 100 4 – 4.9 75 3 - 3.9 50 2 – 2.9 25 1 – 1.9 0 Luego este puntaje se ponderará por el porcentaje previamente establecido. Nota general para la pauta: En caso de incongruencias en la aplicación de las fórmulas previamente señaladas, la Comisión Evaluadora se reserva el derecho de corregirlas, para lo cual se le faculta expresamente.	8%

Subir

7. Montos y duración del contrato

Estimación en base a:	Presupuesto Disponible

Fuente de financiamiento:	MUNICIPALIDAD DE SAN JOAQUIN



Contrato con Renovación:	NO

Observaciones	Sin observaciones

Tiempo del Contrato	90 Días

Plazos de pago:	30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago:	Transferencia Electrónica, Cheque

Nombre de responsable de pago:	Claudia Cea Garcia
e-mail de responsable de pago:	claudiacea@sanjoaquin.cl

Nombre de responsable de contrato:	Victoria Pino Rojo
e-mail de responsable de contrato:	victoriapino@sanjoaquin.cl
Teléfono de responsable del contrato:	56-2-28108491-

Prohibición de subcontratación:	Se permite subcontratación

Subir

8. Garantías requeridas

Garantías de Seriedad de Ofertas

Beneficiario:	Municipalidad de San Joaquín Seriedad de la Oferta Linea 1
Fecha de vencimiento:	29-04-2024
Monto:	1000000 Peso Chileno

Descripción:	Los Proponentes deberán presentar una garantía por la seriedad de la oferta, a nombre de la Municipalidad de San Joaquín. El lugar de entrega, monto y glosa se detallan en el punto 5) de las Normas Especiales de las presentes Bases. El plazo de vigencia de esta garantía no podrá ser inferior a 90 días contados desde la fecha de apertura de la propuesta. Esta garantía se otorgará para caucionar la seriedad de la oferta, pudiendo ser ejecutada unilateralmente por vía administrativa y sin formato de juicio por la entidad licitante en los siguientes casos: 1. Por no suscripción del contrato definitivo por parte del proveedor adjudicado; 2. Por la no entrega de los antecedentes requeridos para la elaboración del contrato, de acuerdo con lo establecido en las presentes bases; 3. Por la retractación de la oferta dentro de su plazo de validez establecido en las presentes bases; 4. Por la presentación de una oferta no fidedigna, manifiestamente errónea o conducente a error; 5. Por la no inscripción en el Registro de Proveedores dentro de los plazos establecidos en las presentes bases; 6. Por la no presentación oportuna de la garantía de fiel cumplimiento del contrato, en el caso del proveedor adjudicado.

Glosa:	(la fecha es referencial) Para garantizar la seriedad de la oferta del proyecto: MEJORAMIENTO SENDA PEATONAL ACCESIBLE PLAZA CHILE, SAN JOAQUÍN

Forma y oportunidad de restitución:	Las garantías de aquellos oferentes cuyas propuestas sean declaradas inadmisibles en el informe de la comisión evaluadora, serán devueltas dentro del plazo de 10 días contados desde la publicación del decreto de adjudicación en el portal de compras, lo cual quedará consignado en dicho decreto. Adjudicada la propuesta y firmado el Contrato por el oferente seleccionado, se procederá a hacer la devolución de las garantías por seriedad de la oferta de todas las demás ofertas admisibles y que no fueron adjudicadas, si las hubiere. En el caso del oferente adjudicado no se procederá a la devolución de la garantía por seriedad de la oferta, sino después de presentada la garantía por fiel cumplimiento del Contrato, en las condiciones que más adelante se detallan. La Dirección Jurídica será la encargada de la devolución de las garantías de seriedad de la oferta.

Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato

Beneficiario:	Municipalidad de San Joaquin
Fecha de vencimiento:	26-09-2024
Monto:	10 %

Descripción:	El oferente que resulte adjudicado deberá presentar al momento de suscribir el contrato, esta caución que tiene por objeto garantizar su fiel cumplimiento. Esta garantía deberá otorgarse por una cantidad igual al 10% del valor del contrato, impuesto incluido, a nombre de la Municipalidad de San Joaquín, y deberá presentarse en dependencias de la Dirección Jurídica de la Municipalidad (Avenida Santa Rosa 2606, 3° piso). Su vigencia deberá cubrir el periodo que dure la ejecución del contrato, más 90 días adicionales. Es responsabilidad del Contratista mantener vigente durante todo el período del contrato esta garantía

Glosa:	El oferente que resulte adjudicado deberá presentar al momento de suscribir el contrato, esta caución que tiene por objeto garantizar su fiel cumplimiento. Esta garantía deberá otorgarse por una cantidad igual al 10% del valor del contrato, impuesto incluido, a nombre de la Municipalidad de San Joaquín, y deberá presentarse en dependencias de la Dirección Jurídica de la Municipalidad (Avenida Santa Rosa 2606, 3° piso). Su vigencia deberá cubrir el periodo que dure la ejecución del contrato, más 90 días adicionales. Es responsabilidad del Contratista mantener vigente durante todo el período del contrato esta garantía.

Forma y oportunidad de restitución:	La garantía de fiel cumplimiento del contrato se devolverá al Contratista a su solicitud, previa presentación de la garantía para caucionar la correcta ejecución de las obras. En caso de aumento de obras, esta garantía deberá ser renovada de acuerdo con el nuevo monto del contrato. En caso de ampliación de plazo, la garantía deberá ser reemplazada por otra de acuerdo con el nuevo plazo contractual más 90 días corridos. Este reemplazo se exigirá solamente si el nuevo plazo contractual más el adicional exigido no resultan cubiertos por la garantía original. En caso de aumento de obra el contratista dispondrá de un plazo de 15 días corridos para entregar la garantía en Dirección Jurídica, y en el caso de aumento de plazo dispondrá de un plazo de 10 días corridos. En ambos casos, el plazo se contará desde el día siguiente a la fecha en que haya sido aprobado el aumento de obra y/o plazo y le haya sido comunicada dicha aprobación al contratista. En caso de no presentar la garantía durante los 15 o 10 días corridos indicados, se aplicarán las multas correspondientes. Si la Municipalidad aprobare el aumento de obra y/o plazo, el ITO deberá solicitar el aumento de vigencia y/o monto de la garantía a través del Libro de Obras. Las gestiones descritas en este párrafo deberán realizarse en el plazo de 3 días hábiles contados desde la comunicación de la aprobación al contratista mediante el Libro de Obras. El ITO deberá avisar a la Dirección Jurídica sobre la solicitud de modificación de las garantías y pólizas. En caso de disminución de obra y/o plazo, la garantía podrá reemplazarse por otra de acuerdo con la disminución del monto y/o plazo contractual. La vigencia deberá estar acorde con el nuevo plazo contractual más 90 días corridos. En caso de incumplimiento del Contratista de las obligaciones que le impone el contrato (incluidas las obligaciones laborales y previsionales de los trabajadores y subcontratistas si los hubiere), las Bases Administrativas y Técnicas; la Municipalidad estará facultada para hacer efectiva la garantía de fiel cumplimiento del contrato de la forma indicada en el punto 5.3.1., letra f) de las presentes bases de licitación. Lo anterior sin perjuicio del cobro de las multas, según corresponda, o las acciones que la entidad licitante puede ejercer para exigir el cumplimiento forzado de lo pactado o el término anticipado del contrato, en ambos casos con la correspondiente indemnización de perjuicios. El cumplimiento imperfecto o tardío de las obligaciones del contrato será considerado en todo caso, un incumplimiento de lo pactado.

Otras Garantías

Beneficiario:	Municipalidad de San Joaquín Seriedad de la Oferta Linea 2
Fecha de vencimiento:	29-04-2024
Monto:	1000000 Peso Chileno

Descripción:	Los Proponentes deberán presentar una garantía por la seriedad de la oferta, a nombre de la Municipalidad de San Joaquín. El lugar de entrega, monto y glosa se detallan en el punto 5) de las Normas Especiales de las presentes Bases. El plazo de vigencia de esta garantía no podrá ser inferior a 90 días contados desde la fecha de apertura de la propuesta. Esta garantía se otorgará para caucionar la seriedad de la oferta, pudiendo ser ejecutada unilateralmente por vía administrativa y sin formato de juicio por la entidad licitante en los siguientes casos: 1. Por no suscripción del contrato definitivo por parte del proveedor adjudicado; 2. Por la no entrega de los antecedentes requeridos para la elaboración del contrato, de acuerdo con lo establecido en las presentes bases; 3. Por la retractación de la oferta dentro de su plazo de validez establecido en las presentes bases; 4. Por la presentación de una oferta no fidedigna, manifiestamente errónea o conducente a error; 5. Por la no inscripción en el Registro de Proveedores dentro de los plazos establecidos en las presentes bases; 6. Por la no presentación oportuna de la garantía de fiel cumplimiento del contrato, en el caso del proveedor adjudicado.

Glosa:	(LA FECHA ES REFERENCIAL) Para garantizar la seriedad de la oferta del proyecto: MEJORAMIENTO PLATABANDA HAYDN, ENTRE CALLES URETA COX Y SAN NICOLÁS, PARA INSTALACIÓN DE ESTACIONAMIENTOS SEGUROS, FRENTE A ZONA DE COMERCIO BARRIAL Y CICLOVÍA

Forma y oportunidad de restitución:	Las garantías de aquellos oferentes cuyas propuestas sean declaradas inadmisibles en el informe de la comisión evaluadora, serán devueltas dentro del plazo de 10 días contados desde la publicación del decreto de adjudicación en el portal de compras, lo cual quedará consignado en dicho decreto. Adjudicada la propuesta y firmado el Contrato por el oferente seleccionado, se procederá a hacer la devolución de las garantías por seriedad de la oferta de todas las demás ofertas admisibles y que no fueron adjudicadas, si las hubiere. En el caso del oferente adjudicado no se procederá a la devolución de la garantía por seriedad de la oferta, sino después de presentada la garantía por fiel cumplimiento del Contrato, en las condiciones que más adelante se detallan. La Dirección Jurídica será la encargada de la devolución de las garantías de seriedad de la oferta.

Subir

9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

Garantía Adicional

Se exigirá el otorgamiento de una garantía adicional si el monto de la propuesta aceptada fuere inferior en más de un 10% al presupuesto oficial. La garantía adicional se constituirá en la misma forma que la garantía de fiel cumplimiento de contrato y por un monto igual o superior a la diferencia entre el valor del presupuesto oficial menos un 10% y el valor de la propuesta aceptada. Su plazo de vigencia no podrá ser inferior al plazo de ejecución del contrato más 90 días corridos.

Esta garantía se presentará a la Municipalidad al momento de suscribirse el contrato y se devolverá al Contratista al efectuarse la recepción provisoria de las obras, sin observaciones de ninguna especie o solucionadas las que se hubieren formulado.

Garantía por Anticipo

El Contratista podrá solicitar un anticipo no superior al 10% del valor total del contrato, una vez suscrito éste, siempre que exista la disponibilidad presupuestaria para tales efectos, lo que deberá ser consultado al ITO del contrato en forma posterior a la adjudicación.

Este anticipo deberá ser garantizado mediante una o más boletas bancarias a nombre de la Municipalidad de San Joaquín por un monto equivalente al 100% del anticipo solicitado, y cuya vigencia no podrá ser inferior al plazo de ejecución de las obras más 90 días.

Esta garantía no será devuelta al Contratista sino después de efectuada la total devolución del anticipo solicitado.

En cada estado de pago se descontará el porcentaje correspondiente al valor del anticipo, de tal modo de restituir gradualmente el valor de este

Garantía por Correcta Ejecución de las Obras

Vencido el plazo contractual o terminada anticipadamente las obras como requisito previo para emitir el acta de recepción de obra terminada sin observaciones, el Contratista deberá presentar esta garantía de plazo definido, extendida a nombre de la Municipalidad de San Joaquín, por un monto igual al 5% del precio final contratado, impuestos incluidos, para caucionar la correcta ejecución de la obra. La vigencia será de ocho (8) meses a contar de la fecha de la recepción provisoria.

De no presentarse esta garantía, se aplicarán las multas correspondientes, sin perjuicio de la facultad de poner término anticipado al contrato si procede.

La garantía será devuelta al Contratista una vez que se realice la Recepción Final. Lo anterior, sin perjuicio del plazo legal de responsabilidad civil de 5 años a que hace referencia el artículo 2.003, regla tercera del Código Civil o de los plazos previstos en las normas vigentes.

Importante

La información contenida en el presente documento, deberá complementarse en todo momento con lo indicado en las Bases Administrativas Normas Generales, Bases Administrativas Normas Especiales, Formatos, Especificaciones Técnicas, Respuestas y Aclaraciones que formen parte de esta propuesta, y no se podrá alegar desconocimiento de ellos para cualquier efecto.

Garantía Seriedad de la Oferta

- Si el oferente postula por AMBAS LÍNEAS ( Línea 1 y Línea 2) podrá presentar una garantía de seriedad de la oferta por la suma de $500.000 para cada Línea. De acuerdo al punto 5.1 de las Bases Administrativas Normas Especiales.

- Si el oferente postula a SOLO UNA LINEA, deberá presentar presentar una garantía de seriedad de la oferta por la suma de $1.000.000 para la Línea Ofertada.

Presupuesto Disponible por Linea

La disponibilidad presupuestaria por línea de proyecto es:

Línea 1: $ 33.000.000. - Iva Incluido
Línea 2: $ 33.000.000.- Iva Incluido

Subir

10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.

Subir