|
Resolución de Empates |
|
Si se produce empate, coincidencia entre dos o más ofertas, se adjudicará la licitación al oferente que haya obtenido mayor puntuación en el “Criterio Oferta Económica”. Si persiste la igualdad, se adjudicará en segundo lugar a quien haya obtenido mayor puntaje en el “Criterio Garantía de los Servicios”, de persistir la igualdad, se adjudicará en segundo lugar a quien haya obtenido mayor puntaje en el “Criterio Experiencia”, de no resolverse aún el empate, se le adjudicará al que haya obtenido el mayor puntaje en el “Criterio de Cumplimiento de Requisitos Formales”, de persistir coincidencia o empate se resolverá la adjudicación por aquella primera oferta ingresada en el portal www.mercadopublico.cl, cotejando la Comisión Evaluadora esta información teniendo a la vista el Comprobante de Oferta en la que consta la fecha y hora de ingreso de oferta en el Sistema de Información de Mercado Público.
|
|
|
|
Mecanismo para solución de consultas respecto a la adjudicación |
|
Consultas referentes a la adjudicación:
Los oferentes que tengan consultas respecto a la adjudicación, podrán realizarlas después de publicado en el portal sistema de información www.mercadopublico.cl, la resolución de adjudicación, para lo cual deberá ingresar su consulta al remitente: kbarrientos@goreaysen.cl.
Tanto la adjudicación como la readjudicación serán notificadas mediante acto administrativo fundado, debidamente publicado en el Sistema de Información del sitio www.mercadopublico.cl
La fecha fijada en el cronograma para la adjudicación podrá ser modificada por la Entidad Licitante mediante acto administrativo fundado y publicado en el sistema de información.
|
|
|
|
|
Pacto de integridad |
|
El oferente declara que, por el sólo hecho de participar en la presente licitación, acepta expresamente el presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones que contenidas el mismo, sin perjuicio de las que se señalen en el resto de las bases de licitación y demás documentos integrantes. Especialmente, el oferente acepta el suministrar toda la información y documentación que sea considerada necesaria y exigida de acuerdo a las presentes bases de licitación, asumiendo expresamente los siguientes compromisos:
1.- El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos, premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningún funcionario público en relación con su oferta, con el proceso de licitación pública, ni con la ejecución de él o los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la posterior adjudicación y ejecución del o los contratos que de ello se deriven.
2.- El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la Ilimitado competencia, cualquiera fuese la conducta o acto específico, y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquier de sus tipos o formas.
3.- El oferente se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación, que deba presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisión y vigencia de la misma.
4.- El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral, buenas costumbres y transparencia en el presente proceso licitatorio.
5.- El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y condiciones establecidas en las bases de licitación, sus documentos integrantes y él o los contratos que de ellos se derivase.
6.- El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en estas bases de licitación, así como en la legislación y normativa que sean aplicables a la misma.
7.- El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una propuesta seria, con información fidedigna y en términos técnicos y económicos ajustados a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad ofertadas.
8.- El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones anteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas con que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la presente licitación, incluidos sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes.
|
|
|
|
|
EQUIPOS Y REQUERIMIENTOS SOLICITADOS |
|
Deberán ser de acuerdo al 100% de las especificaciones técnicas anexas a las presentes bases definen las características de los servicios que deberán ofrecer los participantes en esta licitación.
Las ofertas que no se ajusten a los requerimientos mínimos establecidos en los referidos TTR serán rechazadas.
La visita a terreno es obligatoria, ver detalle en cronograma de licitación.
Especificaciones técnicas en numeral 04 de las Bases de Licitación Pública.
|
|
|
|
|
PRESUPUESTO REFERENCIAL. |
|
El monto referencial para la ejecución de los productos y servicios contratados es por la cantidad de $115.000.000.- (ciento quince millones de pesos), impuestos incluidos.
El oferente deberá calcular en base a su propio análisis, gastos generales, gastos por traslados, leyes sociales, gastos financieros y las obligaciones contractuales que se contraigan para la entrega de los servicios requeridos.
De acuerdo a las características de las ofertas presentadas el Gobierno Regional procederá a la adjudicación, reevaluación del proyecto o a desestimar las propuestas si estas no fueren convenientes para los intereses del servicio.
|
|
|
|
|
PLAZO MÍNIMO Y MÁXIMO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y PRÓRROGA. |
|
El plazo de ejecución a ofertar no podrá exceder de 90 (noventa) días corridos. La oferta que exceda el plazo de ejecución será declarada inadmisible.
El plazo de ejecución se contabiliza desde la fecha publicación en la plataforma web www.mercadopublico.cl de la Resolución que aprueba el Contrato, hasta fecha en que el Contratista comunique la terminación de las obras al A.T.O. por los medios regulados en las presentes bases y este ratifique que las obras están efectivamente terminadas. Lo anterior según el procedimiento establecido para la recepción de las obras en las presentes bases.
El contratista está obligado a cumplir durante la ejecución de las obras con el plazo estipulado en el contrato.
El Gobierno Regional de Aysén podrá, por razones fundadas, mediante acto administrativo dictado para tal efecto, otorgar aumentos de plazo a petición de parte en las siguientes circunstancias:
a) Por caso fortuito o fuerza mayor, debidamente comprobada por el A.T.O. según lo que se regula en las presentes bases.
b) Por consecuencia de modificaciones en el contrato: Si por causas no imputables al Contratista, durante la ejecución de los trabajos se hiciere necesario el aumento de obras o la realización de obras extraordinarias.
Respecto de los plazos ofertados por el Contratista adjudicado se estará sujeto a lo señalado en las presentes bases respecto de las multas por atraso en la entrega de las obras licitadas, sin perjuicio de la prórroga que corresponda otorgar si se verificase alguna causal constitutiva descrita en a) o b) precedentes.
Por caso fortuito o fuerza mayor se entenderá todos los casos en que, de conformidad a lo establecido en el artículo 45 del Código Civil, ocurran un imprevisto imposible de resistir no imputable a las partes y que haga inevitable incurrir en un atraso en la entrega de las obras licitadas.
Para esto, el Contratista deberá poner en conocimiento del A.T.O. dicha circunstancia, a más tardar dentro del quinto día hábil desde que ésta se configure, solicitando en el mismo acto la ampliación del plazo para la entrega de acuerdo a los canales de comunicación establecidos en las presentes bases.
El incumplimiento por parte del Contratista de su deber de dar aviso y de presentar la solicitud de prórroga en los términos indicados, se entenderá como simple atraso y hará procedente la aplicación Multas y Sanciones y/o el Término del Contrato según lo establecido en los números 27 y 28 de esta Bases.
Si por causas no imputables al contratista, durante la ejecución de los trabajos se hiciere necesario el aumento de obras o la realización de obras extraordinarias, esta prórroga no se contabilizará para determinar el límite del 10% del plazo de ejecución de la obra, según se indica en las presentes Bases.
Las paralizaciones de las obras a consecuencia del rechazo que haga el A.T.O. de los materiales, equipos y/o condiciones que no cumplan con las condiciones establecidas en las Especificaciones Técnicas y/o en Bases, no darán derecho a prórroga alguna y hará procedente a la aplicación de multas y sanciones establecidas en esta Bases.
|
|
|
|
|
CONSULTAS, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES A LAS BASES |
|
Consultas y aclaraciones.
De conformidad a lo establecido en el artículo 27 del Decreto 250-2004 del Ministerio de Hacienda, los oferentes podrán realizar consultas de carácter administrativo o técnico que estimen necesarias a través del Sistema de Información del sitio www.mercadopublico.cl, dentro los plazos establecidos al efecto.
Las consultas serán debidamente contestadas o aclaradas por la Entidad Licitante mediante el mismo Sistema de Información en el plazo indicado para ello.
Las respuestas a las preguntas formuladas se considerarán parte integrante de las presentes bases de la licitación, en conformidad con lo dispuesto en la ley N°19.886.
Modificaciones de las bases.
La Entidad licitante podrá introducir modificaciones o declaraciones a las presentes Bases mediante acto administrativo fundado, por parte del Jefe de División que corresponda, ya sea por iniciativa propia o en atención a una aclaración o consulta solicitada a través del portal www.mercadopublico.cl, y hasta antes del término del plazo para recibir las ofertas, informándose de ello a través del mismo portal; estas modificaciones se entenderá forman parte integral de las bases de licitación.
Modificación a las bases de licitación en relación con los plazos y cronograma de licitación.
De igual forma el Gobierno Regional de Aysén, hasta antes del cierre de presentación de ofertas, otorgará un nuevo plazo para la presentación de las propuestas mediante resolución fundada, por parte del Jefe de División que corresponda, lo que también será informado oportunamente en el sitio www.mercadopublico.cl, de manera que todos los interesados puedan adecuar sus ofertas.
El proceso de licitación se regirá según las fechas y plazos establecidos en el número 02: “Etapas y Plazos: Cronograma de la Licitación” y expresados en la ficha del portal www.mercadopublico.cl, sin perjuicio de lo cual, frente a alguna aclaración o modificación, inclusive el plazo de adjudicación, en caso de que se requiera de un plazo adicional, se indicará tal circunstancia en el portal, según se ha expresado.
Sin perjuicio de los plazos mínimos entre llamado y recepción de ofertas señalados en Artículo 25 Decreto N°250 del año 2004 del Ministerio de Hacienda. Esta Entidad podrá aumentar el plazo mínimo de llamado en dos (2) días hábiles: “Si a la fecha de recepción de ofertas, se han recibido 2 o menos propuestas, aumentándose automáticamente en 2 días hábiles por una sola vez”, siempre y cuando esta opción haya sido indicada al momento de crear la ficha de llamado de licitación en sistema de Información del sitio www.mercadopublico.cl, dispuesto para este efecto.
En conformidad con el artículo 41 del Reglamento de Compras Públicas, en caso de no cumplirse con la fecha indicada de adjudicación en las presentes bases de licitación, se publicará una nueva fecha en el portal www.mercadopublico.cl, informando allí las razones.
En caso que exista incongruencia o contradictoriedad entre la ficha ingresada en el portal www.mercadopublico.cl y las bases administrativas, técnicas y sus formularios anexos aprobados por la autoridad competente, primará lo que contiene las bases de esta licitación.
Sin embargo, esta entidad podrá subsanar los vicios de que adolezcan los actos que emita, siempre que con ello no se afectaren intereses de terceros.
|
|
|
|
|
VIGENCIA DE LAS OFERTAS Y PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS. |
|
Vigencia de las ofertas:
Las ofertas tendrán un plazo de validez de 90 días corridos, contados desde la fecha fijada para su presentación en el cronograma de la licitación. Si dentro del plazo antes referido no se pudiera efectuar la adjudicación, el Gobierno Regional de Aysén, podrá solicitar a los proponentes, antes de la fecha de expiración, una prórroga de la validez de sus ofertas por otro periodo igual. Si alguno de ellos no lo hiciere, dicha oferta se entenderá desistida.
Presentación de ofertas:
Las ofertas y todos los antecedentes que le sustenten, deberán ser ingresados en formato digital, a través del portal www.mercadopublico.cl.
Por la sola presentación de la propuesta, se entenderá que el oferente acepta las presentes Bases, Términos Técnicos de Referencia, aclaraciones y todos los antecedentes que forman parte de la presente licitación.
Las únicas ofertas válidas serán aquellas presentadas a través del Sistema de Información www.mercadopublico.cl. No se aceptarán ofertas que se presenten por un medio distinto al establecido en las Bases de Licitación. En consecuencia, será responsabilidad de los oferentes adoptar las precauciones necesarias para ingresar oportuna y adecuadamente sus ofertas y anexos, así como constatar que el envío de su propuesta, a través del Sistema de Información, haya sido efectuado con éxito. Se recomienda verificar el despliegue automático del “Comprobante de Envío de Oferta” que se entrega en dicho Sistema, el cual puede ser impreso por el proponente para su resguardo. Lo anterior sin perjuicio de lo establecido en el Artículo 62 del Reglamento.
Una vez vencido el plazo de presentación de ofertas, los proveedores no podrán introducir correcciones ni enmiendas a su oferta. El Gobierno Regional de Aysén no se hace responsable por los errores contenidos en la oferta, los que deberán ser asumidos por el oferente íntegramente.
La omisión, distorsión o falsedad en cualquiera de los documentos o antecedentes presentados y requeridos en las Bases de Licitación, de los documentos que sustentan la oferta o la entrega de datos o información falsa, será causal suficiente para rechazar la propuesta presentada o para rescindir el Contrato cuando procediere, dictando la Resolución fundada correspondiente.
|
|
|
|
|
GARANTÍAS |
|
Para efectos de las garantías que se requieren en las presentes bases el oferente deberá considerar lo establecido en el reglamento de la Ley 19.886, principalmente en los artículos 31 y 68.
La garantía podrá otorgarse física o electrónicamente, mediante uno o varios instrumentos financieros, irrevocables y pagaderos a la vista, de la misma naturaleza, que en conjunto representen el monto o porcentaje a caucionar.
En los casos en que se otorgue de manera electrónica deberán ajustarse a la ley N°19.799 sobre documentos electrónicos, firma electrónica y servicios de certificación de dicha firma.
Siempre deberán ser pagaderas a la vista e irrevocables.
Cuando se trate de Póliza de Seguro de Garantía deberán ser pagaderas a primer requerimiento y de ejecución inmediata, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 583 del Código de Comercio.
Deberá indicar expresamente que es pagadera a todo evento, esto es que el pago de la prima corresponde a una obligación del contratante, en consecuencia, la falta de pago de la misma, no será oponible ni afectará en modo alguno los derechos del asegurado frente al asegurador.
Solo se aceptan garantías en los términos descritos.
Los plazos de renovación serán los establecidos en estas bases, ante modificaciones de contrato o plazos no establecidos, el contratista tendrá un plazo máximo de 10 días hábiles de solicitada su renovación por parte del A.T.O. para entregar las garantías que corresponda o realizar las modificaciones que corresponda a éstas.
Tipos de Garantías exigidas para el presente proceso:
a) Garantía por Seriedad de la Oferta (ADMISIBILIDAD):
Instrumento de caución para proteger el eventual desistimiento de una oferta seleccionada, cuyo monto y vigencia se encuentra estipulado en las presentes Bases Administrativas.
Esta Garantía se hace efectiva en el evento que, una vez adjudicada una propuesta, el oferente seleccionado, se negare a suscribir el respectivo contrato en los plazos establecidos.
b) Garantía por Fiel Cumplimiento del Contrato:
Instrumento de caución para resguardar el normal desarrollo del contrato, cuyo monto y período de vigencia, instancias de renovación se encuentra establecido en las presentes Bases Administrativas.
Esta Garantía debe ser entregada por el oferente hasta el día anterior de la fecha fijada para la suscripción del contrato, manteniéndose siempre vigente y renovándose cada vez que se otorgue un aumento de plazo.
Procede hacer efectivas las garantías, generalmente, en las siguientes circunstancias:
• No suscribir el adjudicatario el respectivo contrato en los plazos establecidos para aquello.
• Si la UTP se disuelve, y/o se desiste de continuar, o por inhabilidad para continuar en la etapa de evaluación, adjudicación o ejecución del contrato.
• No entrega de productos y servicios licitados.
• No acatamiento de las observaciones formuladas por el A.T.O.
• Término Anticipado del contrato por incumplimiento del Oferente.
• Cobro de Multas.
• Otras causales establecidas en las correspondientes Bases Administrativas.
Garantías emitidas por una UTP; condiciones generales
Los instrumentos de garantía (garantías de seriedad de la oferta, de fiel cumplimiento del contrato) no necesariamente deben ser otorgados por el apoderado de una UTP, sino que pueden ser aportados por cualquiera de los integrantes de la UTP o incluso por un tercero ajeno a ellas, debiendo siempre ser a la vista e irrevocables y siempre en concordancia con el instrumento de constitución de éstas.
a) Garantía por Seriedad de la Oferta.
Tipo de Documento: para la presente licitación el oferente deberá garantizar la seriedad de su oferta mediante instrumento de Garantía que sea pagadera a la vista y tener carácter de irrevocable por un medio que asegure su cobro de manera rápida y efectiva, en soporte papel o electrónico, siempre que se cumplan las condiciones dispuestas en el artículo 31° del Reglamento de la Ley N°19.886.
No se aceptarán cheques.
Monto y vigencia: Deberá otorgarse por un monto de $1.000.000.- (un millón de pesos), por un plazo de vigencia mínimo de 90 días corridos contados desde la fecha fijada para el cierre de la recepción de las ofertas.
Beneficiario y Glosa: La garantía deberá extenderse a nombre del Gobierno Regional de Aysén, con la siguiente glosa: PARA GARANTIZAR SERIEDAD DE LA OFERTA LICITACIÓN PÚBLICA “Reposición Planta Térmica en las dependencias del edificio institucional del Gobierno Regional de Aysén, ubicado en calle General Parra N°101, Coyhaique”.
Fecha y forma de entrega: Si el instrumento es otorgado de forma electrónica conforme a la Ley N°19.799 deberá ser ingresada en la carpeta digital correspondiente en el sitio www.mercadopublico.cl y enviar al correo oficinadepartes@goreaysen.cl. De ser emitida manualmente por el banco o institución que corresponda deberá ser presentada en la Oficina de Partes del Gobierno Regional de Aysén, ubicada en calle Ejército N°405, Coyhaique hasta la fecha y hora indicada para estos efectos en el numeral 02 ETAPAS Y PLAZOS, CRONOGRAMA DE LICITACIÓN. En caso de que el oferente corresponda a una UTP la garantía podrá ser tomada por el Apoderado o un integrante de ésta según se establezca en instrumento de constitución de ésta.
Forma y Oportunidad de Restitución: En caso de oferente adjudicado, la Garantía por Seriedad de la Oferta será devuelta contra la presentación de Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento de Contrato, dentro del plazo de 5 días hábiles siguientes a la fecha de publicación en el Sistema de Información www.mercadopublico.cl de la Resolución que aprueba la contratación.
En caso de oferentes no adjudicados, cuyas ofertas hayan sido inadmisible o desestimadas, la devolución se hará dentro de los 5 días hábiles desde la notificación de la resolución que da cuenta de tal circunstancia, la cual será publica en el Sistema de Información www.mercadopublico.cl, además de lo dispuesto en el Artículo 43° del Reglamento de la Ley N°19.886.
Si dicho trámite no se efectuara con anterioridad a la fecha de vencimiento de la garantía, el oferente podrá desistir de su oferta o ratificarla previa solicitud escrita por un período adicional de 30 días corridos. En este último caso se deberá extender la vigencia de la presente garantía por igual período de tiempo.
La garantía por seriedad de la oferta se hará efectiva en los siguientes casos:
a) Si el oferente se desistiere de su oferta después de haber sido ésta abierta.
b) Cuando no presente oportunamente la garantía de fiel cumplimiento del contrato, en el plazo requerido en las presentes bases de licitación.
c) Si no se procediera a efectuar la inscripción en el Registro de PROVEEDORES exigida para la suscripción del contrato dentro del plazo de 15 días hábiles desde la publicación de la resolución de adjudicación.
d) Por causa sobreviniente de inhabilidad para contratar con la Administración del Estado entre la fecha de la adjudicación y antes de la suscripción del contrato respectivo.
e) En caso de disolución de la Unión Temporal de Proveedores.
f) Si el proponente adjudicatario se negare a firmar el contrato dentro del plazo establecido en las bases sin causa justificada.
b) Garantía por Fiel y Oportuno Cumplimiento de Contrato.
Tipo de Documento: Hasta el día hábil anterior a la fecha fijada para la firma del contrato, se deberá ingresar Garantía por Fiel y Oportuno Cumplimiento de Contrato, que sea pagadera a la vista y tener carácter de irrevocable por un medio que asegure su cobro de manera rápida y efectiva, en soporte papel o electrónico, siempre que se cumplan las condiciones dispuestas en el artículo 68° del Reglamento de la Ley N°19.886.
No se aceptarán cheques.
Monto y vigencia: Deberá otorgarse en pesos chilenos, por un monto equivalente al 10 % (10 por ciento) del valor total de lo contratado, impuestos incluidos, la que deberá tener una vigencia que supere al menos en 90 días el plazo contractual.
Beneficiario y Glosa: La garantía deberá extenderse a nombre del Gobierno Regional de Aysén, con la siguiente glosa: Para garantizar fiel y oportuno cumplimiento del contrato “Reposición Planta Térmica en las dependencias del edificio institucional del Gobierno Regional de Aysén, ubicado en calle General Parra N°101, Coyhaique”.
Fecha y forma de entrega: Hasta el día hábil anterior fijado para la suscripción del contrato se deberá hacer entrega de Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento de Contrato, en caso de que la Garantía sea entregada por medio soporte papel, será presentada directamente en la Oficina de Partes del Gobierno Regional de Aysén, ubicada en calle Ejército N°405, Coyhaique, en horario de Atención de Público de 08:30 y hasta 14:00 horas de lunes a viernes.
En caso de otorgarse de manera electrónica deberá hacerse llegar mediante correo electrónico institucional e ingresada a través de oficina de partes, al correo oficinadepartes@goreaysen.cl.
En caso de que el oferente corresponda a una Unión Temporal de Proveedores la garantía podrá ser tomada por el Apoderado o un integrante de ésta según se establezca en instrumento de constitución de la Unión Temporal de Proveedores.
Forma y Oportunidad de Restitución:
Procedimiento de Devolución de Garantías Fiel Cumplimiento de Contrato.
La Unidad de Servicios Generales, informará de dicho acontecimiento por escrito a la Unidad de Tesorería, para que se proceda a la devolución de Garantía por Fiel Cumplimiento de Contrato. Será la Unidad de Tesorería quien proceda a endosar dichos documentos, elaboración de oficios y/o comprobantes de devolución y comunicarle al Proveedor.
Las Garantía por Fiel Cumplimiento de Contrato, será devuelta al Proveedor dentro de los 60 días hábiles siguientes, una vez efectuada la Recepción Total de los componentes contratados, conforme a lo establecido en la cláusula precedente.
La garantía por Fiel y Oportuno Cumplimiento de Contrato de la oferta se hará efectiva en los siguientes casos:
a) Por la concurrencia de cualquier causal que haga procedente la aplicación de multa y la terminación anticipada del contrato, establecidas en las presentes Bases Administrativas.
b) Además de lo anterior, se comunica a los oferentes que, de conformidad a lo establecido en el Decreto N°250 del año 2004 del Ministerio de Hacienda, la Garantía por Fiel y Oportuno Cumplimiento de Contrato asegura también el pago de las obligaciones laborales y sociales de los trabajadores del contratante, si fuere el caso.
c) Si no cumpliere, en forma, cantidad y calidad, con lo contratado.
|
|
|
|
|
ADMISIBILIDAD DE LAS OFERTAS |
|
Para que las ofertas sean declaradas admisibles, es decir, que sean susceptibles de ser evaluadas, es necesario que cumpla y adjunte los siguientes documentos:
1.- La presentación dentro de plazo del Instrumento de Garantía por Seriedad de la Oferta (ADMISIBILIDAD), de conformidad a lo establecido en el artículo número 13 de las presentes Bases. Cualquier disconformidad observada será causal suficiente para declarar inadmisible la oferta en el acto de apertura.
2.- Formulario H, que el plazo ofertado para la ejecución (ADMISIBILIDAD) para la “Reposición Planta Térmica en las dependencias del edificio institucional del Gobierno Regional de Aysén, ubicado en calle General Parra N°101, Coyhaique”; no debe exceder los 90 días corridos. (A partir de la fecha de la resolución que aprueba el Contrato).
3.- Formulario J, “Oferta Económica” (ADMISIBILIDAD)
Se tendrá por no presentado si no contiene información, y/o ésta no es clara, o es contradictoria, o no se condice con lo informado en el portal de las presentes bases.
El Oferente deberá considerar todos los trabajos requeridos en la Oferta Económica debiendo incorporar todos los trabajos considerados y no incluidos para lograr la correcta instalación y funcionamiento de la caldera instalada de la Licitación “Reposición Planta Térmica en las dependencias del edificio institucional del Gobierno Regional de Aysén, ubicado en calle General Parra N° 101, Coyhaique”, según las Especificaciones Técnicas, artículo 04, que conforman las presentes Bases de Licitación y Procesos de Certificación de funcionamiento acorde a las normativas vigentes en esta materia.
4.- Formulario E “Documentos solicitados” (ADMISIBILIDAD):
Para que las ofertas sean declaradas admisibles, es decir, que sean susceptibles de ser evaluadas, es necesario señalarlo en Formulario E, que cumple con lo requerido adjuntando los siguientes documentos:
a) Certificado o Autorización SEC para instalación de estas características (Eléctrico clase A y Gas clase 1).
b) Registro y/o Autorización de Seremi de Salud, de acuerdo a D.S. 10, vigente período 2022-2023.
c) Experiencia comprobable en instalación, mantención de bombas de calor Aero térmicas aire - agua
Este formulario transcribe todas las características mínimas requeridas para que la oferta sea admisible.
5.- Formulario F: “Detalle Técnico de los Servicios” (ADMISIBILIDAD)
El Oferente deberá considerar todos los trabajos requeridos en el cambio de la caldera actual por un sistema de calefacción en base a bombas de calor Aerotérmicas aire - agua, según las Especificaciones Técnicas que conforman las presentes Bases de Licitación y Procesos de Certificación de funcionamiento acorde al acorde a las normativas vigentes en esta materia.
El oferente que no se ajusta a lo señalado en las Bases Administrativas y Especificaciones Técnicas, será declarado INADMISIBLE.
El oferente deberá adjuntar catálogo o documentos de respaldo de los equipos ofertados.
6.- Visita a Terreno Obligatoria (ADMISIBILIDAD)
La vista a terreno tiene por objeto, permitir que los oferentes tomen conocimiento de las características en terreno de la caldera y los sistemas de calefacción en las dependencias del Edificio Corporativo del Gobierno Regional de Aysén ubicado en calle General Parra N°101, Coyhaique, para la elaboración de su propuesta, no pudiendo a posterior alegar desconocimiento de ellas al tiempo de elaborar su propuesta.
Se deja constancia que la no presentación de los antecedentes requeridos para la admisibilidad de las ofertas en la forma establecida, no podrá ser subsanada durante la etapa de evaluación de las mismas.
La Comisión designada verificará el cumplimiento de lo establecido en las letras precedentes, indicando en el acta de apertura respectiva a las ofertas que no se ajusten a los requerimientos de presentación, las que serán declaradas inadmisibles mediante resolución fundada y publicada en el sitio www.mercadopublico.cl.
|
|
|
|
|
EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS |
|
Los oferentes cuyas ofertas fueren aceptadas en conformidad al punto anterior, pasarán al proceso de comprobación de antecedentes o documentos entregados y a revisión del contenido de dichos antecedentes; esta revisión permitirá distinguir aquellas ofertas que pasarán a evaluación de aquellas que queden inadmisibles. La Comisión informará acerca de cada oferta aceptada, dejándose además constancia de las observaciones respecto de los oferentes que hayan quedado inadmisibles.
Se verificará el cumplimiento de aspectos legales o reglamentarios que impidan contratar con el Estado.
La Comisión Evaluadora estará facultada de admitir aquellas propuestas que presenten defectos de forma o errores menores evidentes o que obedezcan a una justa causa de error, siempre que la información defectuosa o errónea no sea de fondo, no se refiera a aspectos esenciales, no altere el tratamiento igualitario de todos los proponentes y no impida la correcta evaluación de las propuestas; asimismo, la Comisión podrá solicitar a los oferentes salvar errores u omisiones formales siempre que no se refieran a los requisitos exigidos para la presentación de las ofertas, ni implique otorgar ventajas o privilegios respecto de los demás oferentes y siempre con estricta sujeción a las bases que rigen la presente licitación.
La Entidad licitante, en conformidad con el artículo 40 del Reglamento de Compras Públicas, podrá también permitir la presentación de certificaciones o antecedentes omitidos al tiempo de presentar las ofertas, siempre y cuando no se refieran a los necesarios para su admisibilidad y que se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para la presentación de las propuestas o se refieran a situaciones no sujetas a variación.
En el caso de que existan discrepancias en los antecedentes o estos estén incompletos, la Comisión podrá solicitar que estos se clarifiquen o se entreguen a través del foro inverso del Portal Mercado Público, sin afectar el principio de estricta sujeción a las bases, libre concurrencia y de igualdad de los oferentes; para lo anterior se le otorgará un plazo de 24 horas para subsanar los defectos u observaciones detectadas. Al subsanar estas observaciones el oferente estará afecto a descuento de la ponderación de su evaluación.
Para los efectos de lo establecido anteriormente sobre errores formales, certificaciones faltantes, aclaraciones a discrepancias el plazo fatal para responder por parte de los oferentes será de 24 horas, a contar de la fecha y hora en que fue formulada la solicitud.
La Comisión Evaluadora deberá informar de dicha solicitud al resto de los oferentes a través del Sistema de Información. Todo de acuerdo al Artículo 9° de la Ley de Compras y al Artículo 40° del Reglamento. En estos casos, estas bases contemplan, dentro de los criterios de evaluación, una asignación de puntaje según si las ofertas cumplieron o no dentro del plazo para presentación con todo lo requerido.
Toda la información obtenida en esta etapa, quedará registrada en el Acta de Evaluación que emitirá la “Comisión Evaluadora”, considerando el análisis de admisibilidad de cada una de las propuestas presentadas, el cumplimiento de los antecedentes solicitados y la calificación fundada de cada una de las ofertas según los Criterios de Evaluación establecidos en el numeral siguiente (utilizándose la aproximación a dos decimales para la ponderación). Se consignará además una tabla resumen en que conste la prelación de los oferentes que se encuentran habilitados para adjudicarse el contrato, de acuerdo con el puntaje obtenido y demás requisitos legales.
La información alterada, falsificada o maliciosamente incompleta entregada por los oferentes, los documentos anexos a ella o aquellos que la Comisión requiera, será constitutiva de dolo y eliminará automáticamente al Oferente del proceso licitatorio “Reposición Planta Térmica en las dependencias del edificio institucional del Gobierno Regional de Aysén, ubicado en calle General Parra N°101, Coyhaique”.
El puntaje se obtendrá de la aplicación de los siguientes criterios de evaluación del proceso licitatorio:
N° CRITERIOS DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN
1 OFERTA ECONÓMICA 20%
2 EXPERIENCIA 35%
3 SERVICIO TÉCNICO 25%
3 GARANTÍA DE LOS SERVICIOS 15%
4 CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS FORMALES 5%
TOTAL 100%
Los criterios de evaluación de las ofertas serán evaluados por la Comisión Evaluadora de acuerdo a los siguientes puntajes o notas de acuerdo a las fórmulas contenidas:
1. Criterio Oferta Económica – (20% del total ponderado): Por este criterio se evaluará la oferta económica más conveniente para la Entidad Licitante. Formulario H “Oferta Económica”.
• El puntaje se asignará en una escala de 0 a 100 puntos, cuyo mecanismo de determinación corresponde a la aplicación de la siguiente fórmula:
Puntaje_1 = (menor precio / precio oferente) * 100
El valor deberá ser expresado en pesos chilenos.
2. Criterio Experiencia (35% del total ponderado): Por este criterio se evaluará la oferta que cuente con certificados u Órdenes de Compras comprobables de mantenimiento, operación e instalación de bombas de calor aéreo térmicas aire- agua, en diferentes Instituciones Públicas o Privadas. El detalle debe indicar el servicio prestado en mantención, mejoramiento, conservación o reparaciones, no se revisarán listados, solo se comprobará con documentos anexos.
- Oferta entrega 5 o más certificados u Órdenes de Compra comprobables = 100 puntos
- Oferta entrega 1 a 4 certificados u Órdenes de Compra comprobables = 50 puntos
- No Presenta o no informa certificados u Órdenes de Compra comprobables = 0 puntos
3. Criterio Servicio Técnico (25% del total ponderado): Por este criterio se evaluará la presencia en la Región de Aysén de Servicio Técnico demostrable, según lo informado por el oferente en Formulario I con su respectivo adjunto.
El puntaje para la ponderación de este criterio se determinará con el siguiente cuadro:
Servicio Técnico Puntaje
Presenta documento con presencia en la Región de Aysén (Certificado, Patente Comercial) y se deberá adjuntar un documento emitido por el distribuidor o por la marca que autoriza al oferente la instalación, mantención y puesta en marcha de las bombas de calor aerotérmicas aire- agua ofertadas 100
No adjunta, no informa o no presenta presencia en la Región de Aysén 0
4. Criterio Garantía de los Servicios (15% del total ponderado): Por este criterio se evaluará la oferta que cuente con garantía por los Servicios de “Reposición Planta Térmica en las dependencias del edificio institucional del Gobierno Regional de Aysén, ubicado en calle General Parra N°101, Coyhaique”, se revisará de acuerdo al Formulario G, anexado a esta Licitación.
- Oferta suscribe Garantía mayor o igual a 24 meses = 100 puntos
- Oferta suscribe Garantía menor a 24 meses = 0 punto
- No Presenta o no informa Garantía en Formulario G. = 0 punto
5. Criterio Cumplimiento de Requisitos Formales (5% del total ponderado): Por este criterio se evaluará la presentación de todos los antecedentes solicitados en los anexos técnicos y administrativos en las presentes bases, siempre que no sean requisitos de admisibilidad o estén considerados dentro de los criterios de Evaluación. El puntaje se asignará en una escala de 0 a 100 puntos, cuyo mecanismo de determinación corresponde a:
Puntaje_4 = de acuerdo a la siguiente tabla
- Presenta todos los antecedentes solicitados dentro del plazo 100 puntos
- Presenta antecedentes omitidos dentro del plazo 50 puntos
- No informa o no subsana dentro del plazo 0 puntos
Criterio Detalle Puntaje
Criterio Oferta Económica El puntaje se asignará en una escala de 0 a 100 puntos, cuyo mecanismo de determinación corresponde a la aplicación de la siguiente fórmula:
Puntaje_1 = (menor precio / precio oferente) * 100 20 % del total ponderado
Criterio Experiencia Oferta entrega 5 o más certificados u Órdenes de compra comprobables = 100 puntos
Oferta entrega 1 a 4 certificados u Órdenes de compra comprobables = 50 puntos
No Presenta o no informa certificados u Órdenes de compra comprobables = 0 punto 35% del total ponderado
Criterio Servicio Técnico “Reposición Planta Térmica en las dependencias del edificio institucional del Gobierno Regional de Aysén, ubicado en calle General Parra N°101, Coyhaique”. Presenta un documento que acredite su presencia en la Región de Aysén (Certificado, Patente Comercial) y adjunta un documento emitido por el distribuidor o por la marca que autoriza al oferente la instalación, mantención y puesta en marcha de las bombas de calor Aero térmicas aire- agua ofertada
Adjunta documentación= 100 puntos
No adjunta, no informa o no presenta presencia en la Región de Aysén= 0 punto 25% del total ponderado
Criterio Garantía de los Servicios “Reposición Planta Térmica en las dependencias del edificio institucional del Gobierno Regional de Aysén, ubicado en calle General Parra N°101, Coyhaique”. Oferta suscribe Garantía mayor o igual a 24 meses= 100 puntos
Oferta suscribe Garantía menor a 24 meses= 0 punto
No Presenta o no informa Garantía en Formulario G.= 0 punto 15% del total ponderado
Cumplimiento de requisitos formales Presenta todos los antecedentes solicitados dentro del plazo 100 puntos 5% del total ponderado
Presenta los antecedentes omitidos dentro del plazo 50 puntos
No informa o no subsana dentro del plazo 0 punto
TABLA RESUMEN
Puntaje total oferta = puntaje_1 * 20% + puntaje_2 * 35% + puntaje_3 * 25%+puntaje 4 * 15%+puntaje 5 * 5%
|
|
|
|
|
PROCESO DE ADJUDICACIÓN Y READJUDICACIÓN |
|
a) Adjudicación:
Una vez evaluadas las ofertas de los servicios solicitados en esta licitación pública, la Comisión Evaluadora recomendará a la Autoridad competente adjudicar al oferente que presente la oferta más conveniente a los intereses de la Entidad Licitante, en base a los resultados obtenidos en cada criterio de evaluación, la asignación de puntajes y la formulación de cálculo realizado.
La adjudicación se realizará mediante acto administrativo: Resolución Fundada, la cual contendrá el acta de apertura y evaluación realizada por la Comisión Evaluadora y la recomendación de adjudicación obtenida en base al resultado de los criterios de evaluación establecidos en las Bases de Licitación y que permitieron al adjudicatario obtener la calificación de oferta más conveniente, lo anterior de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 41 del Reglamento de Compras y Contratación Pública.
La Resolución de Adjudicación y/o los resultados de la evaluación se publicarán posteriormente a su total tramitación, en el Sistema de Información www.mercadopublico.cl.
En caso de que sea adjudicada esta licitación a una Unión Temporal de Proveedores, el informe de evaluación y el acto administrativo de adjudicación deberán individualizar a cada uno de los proveedores que forman la Unión Temporal de Proveedores.
Si la Unión Temporal de Proveedores durante la evaluación de la licitación se disuelve, no podrá ser adjudicada, sin perjuicio de lo anterior si esta Unión Temporal de Proveedores está constituida por 3 o más integrantes y uno de ellos se retira, aquella podría continuar ejecutando el contrato adjudicado con los restantes dos integrantes siempre que ello se verifique en los mismos términos comprometidos en la oferta, si el integrante que se retira hubiese reunido una o más características objeto de evaluación de la oferta se procederá a lo señalado en el numeral 24 “término anticipado de contrato”.
La Unión Temporal de Proveedores, deberá informar inmediatamente a esta entidad el retiro de uno o más de sus integrantes, si ésta fuera durante el proceso de evaluación de las ofertas o de su adjudicación, se deberá indicar además si continuará participando de este proceso de licitación o si desisten de su oferta, la Unión Temporal de Proveedores podrá continuar funcionando con al menos 2 integrantes.
b) Resolución de empates:
Si se produce empate, coincidencia entre dos o más ofertas, se adjudicará la licitación al oferente que haya obtenido mayor puntuación en el “Criterio Oferta Económica”. Si persiste la igualdad, se adjudicará en segundo lugar a quien haya obtenido mayor puntaje en el “Criterio Garantía de los Servicios”, de persistir la igualdad, se adjudicará en segundo lugar a quien haya obtenido mayor puntaje en el “Criterio Experiencia”, de no resolverse aún el empate, se le adjudicará al que haya obtenido el mayor puntaje en el “Criterio de Cumplimiento de Requisitos Formales”, de persistir coincidencia o empate se resolverá la adjudicación por aquella primera oferta ingresada en el portal www.mercadopublico.cl, cotejando la Comisión Evaluadora esta información teniendo a la vista el Comprobante de Oferta en la que consta la fecha y hora de ingreso de oferta en el Sistema de Información de Mercado Público.
c) Cláusula de readjudicación:
Se procederá a readjudicar la licitación al proponente que haya obtenido la siguiente prioridad como oferta más conveniente, si el oferente Adjudicatario:
• Se desistiere de su oferta.
• No presentare el certificado de inscripción en el Registro de Proveedores, a más tardar dentro de 15 días hábiles siguientes a la fecha de la resolución de adjudicación en el sitio www.mercadopublico.cl
• Por causa sobreviniente de inhabilidad para contratar con la Administración del Estado entre la fecha de la Adjudicación y antes de la resolución que aprueba la contratación.
• Por no aceptar la Orden de Compra en el plazo de 24 horas.
• Por alteración de los integrantes de la UTP. Inhabilidad de alguno de éstos o disolución conforme a lo establecido en las presentes bases.
• Si, en caso de ser UTP no presentare el acuerdo mediante escritura pública dentro del plazo establecido en Bases para la firma de contrato.
• Por no suscribir el contrato dentro de los 5 días corridos, siguientes a la fecha de publicación de resolución de adjudicación en el sitio www.mercadopublico.cl
• Incumplimiento de las demás condiciones y requisitos establecidos en las Bases para la suscripción del contrato.
Se readjudicará al oferente que le siga en puntaje, dentro del plazo de 60 días corridos contados desde la publicación de la adjudicación.
Así también el Gobierno Regional de Aysén, adjudicará la licitación al oferente que le siga en puntaje, de acuerdo al acta de evaluación de la propuesta y así sucesivamente hasta agotar todas las ofertas evaluadas y que se estime son convenientes a los intereses del Gobierno Regional de Aysén.
d) Declarará Desierta Licitación:
En el caso de que no se hayan presentado ofertas o si se estima que las ofertas presentadas no son convenientes a los intereses del Gobierno Regional de Aysén, se procederá a declarar desierta la licitación por Resolución Fundada, sin derecho a indemnización alguna para los oferentes. (Art. 9, Ley de Compras).
Sin perjuicio de lo anterior el Gobierno Regional de Aysén podrá:
- Revocar, el proceso licitatorio cuando exista algún problema insubsanable a través de acto administrativo debidamente fundado.
- Retrotraer el proceso licitatorio cuando exista algún problema insubsanable a través de acto administrativo debidamente fundado.
- Declarar desierto el proceso de licitación, previo a la resolución de adjudicación, si no se cuenta con la aprobación presupuestaria para adjudicar (Art.3 del Reglamento).
Adjudicada la propuesta, no podrá el proponente formular petición o reclamo de ninguna especie fundamentando el desconocimiento de las Bases de Licitación o de alguno de los documentos que forman parte de la presente licitación.
e) Consultas referentes a la adjudicación:
Los oferentes que tengan consultas respecto a la adjudicación, podrán realizarlas después de publicado en el portal sistema de información www.mercadopublico.cl, la resolución de adjudicación, para lo cual deberá ingresar su consulta al remitente: kbarrientos@goreaysen.cl.
Tanto la adjudicación como la readjudicación serán notificadas mediante acto administrativo fundado, debidamente publicado en el Sistema de Información del sitio www.mercadopublico.cl
La fecha fijada en el cronograma para la adjudicación podrá ser modificada por la Entidad Licitante mediante acto administrativo fundado y publicado en el sistema de información.
|
|
|
|
|
ASESORÍA TÉCNICA DE LAS OBRAS (A.T.O.) |
|
El A.T.O. quien será el interlocutor válido del Contratista por parte de Gobierno Regional de Aysen, será designado por resolución de la autoridad máxima del servicio, nombrando un inspector titular y un suplente.
El A.T.O solicitará al contratista un libro denominado Libro de Obras, foliado y en triplicado, en el cual se individualizará la obra a ejecutar, al contratista y al A.T.O. con mención de las resoluciones pertinentes, y que servirá como medio oficial de comunicación oficial entre el A.T.O. y el contratista, entendiéndose notificado este de cualquier observación o instrucción del A.T.O., por el solo hecho de ser escrito en el libro, la firma de ambas partes validará el comunicado. Este libro deberá permanecer siempre en obra o bajo custodia del Contratista.
Se aceptará, también, como medio de comunicación entre el A.T.O y el Contratista, el correo electrónico, cartas ingresadas a la oficina de partes del Gobierno Regional de Aysen.
En la construcción de las obras regidas por las presentes bases, la responsabilidad de su correcta y oportuna ejecución conforme al proyecto aprobado, a las bases administrativas y a las normas técnicas vigentes, recaerá en el contratista.
Sin perjuicio de lo descrito en el punto anterior, el A.T.O., le corresponderá velar, en los términos que se señalan en el las presentes bases, para que las obras que se ejecuten cumplan con las especificaciones técnicas y planos, mejoras ofertadas y normativa vigente.
El Contratista estará obligado a prestar toda la colaboración y otorgar el máximo de facilidades que requiera el A.T.O. para desempeñar su labor, de no existir tal colaboración se entenderá como un incumplimiento a las instrucciones del A.T.O., aplicándose las multas correspondientes.
El A.T.O. podrá observar la labor de los trabajadores del contratista, y exigir su reemplazo cuando por insubordinación, desórdenes, incapacidad u otro motivo grave debidamente comprobado, a juicio del A.T.O., siendo responsable el contratista de los fraudes, vicios de construcción o abusos que haya podido cometer la persona observada.
El A.T.O. tendrá la facultad de solicitar demolición parcial de las obras o solicitar el reemplazo de materiales que a su juicio estén deteriorados, sean de segunda mano o no cumplan con las Especificaciones Técnicas o no acrediten las certificaciones respectivas.
Las instrucciones que imparta el A.T.O. deberá realizarlas por escrito en el Libro de Obras, en caso de que se impartan instrucciones mediante oficio o correo electrónico, deberán ser siempre registradas y ratificadas por el A.T.O. en el Libro de Obras. Dichas órdenes deberán ser cumplidas por el contratista en el plazo indicado por el A.T.O.
El contratista podrá apelar, realizar observaciones, etc., siempre por escrito dirigido al A.T.O., para ello tendrá un plazo máximo de 3 días hábiles. Dicha apelación deberá ser resuelta en un plazo máximo de 10 días hábiles por parte del A.T.O.
El incumplimiento de una orden no apelada, faculta al A.T.O., para paralizar las faenas hasta que dicha orden sea acatada o para hacer ejecutar la orden por cuenta y cargo del contratista, sin perjuicio de aplicar una multa.
Si se produjere un atraso injustificado en la ejecución de las obras, superior al treinta por ciento con respecto al avance consultado en el mencionado proyecto, el A.T.O., informará a la autoridad respectiva, quien podrá poner término anticipado al contrato, sin perjuicio de la aplicación de las multas establecidas en las presentes bases.
El contratista, a solicitud del A.T.O. deberá presentar una reprogramación financiera al A.T.O. y de ser pertinente conforme a lo señalado en las presentes bases, podrá presentar solicitud de aumento de plazo.
|
|
|
|
|
ASESORÍA TÉCNICA DE LAS OBRAS (A.T.O.) |
|
El A.T.O. quien será el interlocutor válido del Contratista por parte de Gobierno Regional de Aysen, será designado por resolución de la autoridad máxima del servicio, nombrando un inspector titular y un suplente.
El A.T.O solicitará al contratista un libro denominado Libro de Obras, foliado y en triplicado, en el cual se individualizará la obra a ejecutar, al contratista y al A.T.O. con mención de las resoluciones pertinentes, y que servirá como medio oficial de comunicación oficial entre el A.T.O. y el contratista, entendiéndose notificado este de cualquier observación o instrucción del A.T.O., por el solo hecho de ser escrito en el libro, la firma de ambas partes validará el comunicado. Este libro deberá permanecer siempre en obra o bajo custodia del Contratista.
Se aceptará, también, como medio de comunicación entre el A.T.O y el Contratista, el correo electrónico, cartas ingresadas a la oficina de partes del Gobierno Regional de Aysen.
En la construcción de las obras regidas por las presentes bases, la responsabilidad de su correcta y oportuna ejecución conforme al proyecto aprobado, a las bases administrativas y a las normas técnicas vigentes, recaerá en el contratista.
Sin perjuicio de lo descrito en el punto anterior, el A.T.O., le corresponderá velar, en los términos que se señalan en el las presentes bases, para que las obras que se ejecuten cumplan con las especificaciones técnicas y planos, mejoras ofertadas y normativa vigente.
El Contratista estará obligado a prestar toda la colaboración y otorgar el máximo de facilidades que requiera el A.T.O. para desempeñar su labor, de no existir tal colaboración se entenderá como un incumplimiento a las instrucciones del A.T.O., aplicándose las multas correspondientes.
El A.T.O. podrá observar la labor de los trabajadores del contratista, y exigir su reemplazo cuando por insubordinación, desórdenes, incapacidad u otro motivo grave debidamente comprobado, a juicio del A.T.O., siendo responsable el contratista de los fraudes, vicios de construcción o abusos que haya podido cometer la persona observada.
El A.T.O. tendrá la facultad de solicitar demolición parcial de las obras o solicitar el reemplazo de materiales que a su juicio estén deteriorados, sean de segunda mano o no cumplan con las Especificaciones Técnicas o no acrediten las certificaciones respectivas.
Las instrucciones que imparta el A.T.O. deberá realizarlas por escrito en el Libro de Obras, en caso de que se impartan instrucciones mediante oficio o correo electrónico, deberán ser siempre registradas y ratificadas por el A.T.O. en el Libro de Obras. Dichas órdenes deberán ser cumplidas por el contratista en el plazo indicado por el A.T.O.
El contratista podrá apelar, realizar observaciones, etc., siempre por escrito dirigido al A.T.O., para ello tendrá un plazo máximo de 3 días hábiles. Dicha apelación deberá ser resuelta en un plazo máximo de 10 días hábiles por parte del A.T.O.
El incumplimiento de una orden no apelada, faculta al A.T.O., para paralizar las faenas hasta que dicha orden sea acatada o para hacer ejecutar la orden por cuenta y cargo del contratista, sin perjuicio de aplicar una multa.
Si se produjere un atraso injustificado en la ejecución de las obras, superior al treinta por ciento con respecto al avance consultado en el mencionado proyecto, el A.T.O., informará a la autoridad respectiva, quien podrá poner término anticipado al contrato, sin perjuicio de la aplicación de las multas establecidas en las presentes bases.
El contratista, a solicitud del A.T.O. deberá presentar una reprogramación financiera al A.T.O. y de ser pertinente conforme a lo señalado en las presentes bases, podrá presentar solicitud de aumento de plazo.
|
|
|
|
|
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA |
|
• Ejecutar correctamente, de buena fe, con estricta sujeción a los requerimientos técnicos exigidos y dentro del plazo establecido o de su prórroga, la obra contratada.
• El Contratista deberá contar con el Profesional inscrito en el Registro Nacional de Instaladores de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles para el (SEC) Clase 1 y clase A, quién será el Jefe de Obra y representará al Contratista en ella. La dirección de la obra estará a cargo de este profesional, quien será el vínculo o contraparte del A.T.O. del GORE, cuyo nombre y datos deben ser proporcionados al Gobierno Regional, al iniciarse la obra.
• El Contratista deberá proveer un Libro de Obras, foliado y en triplicado, el que se deberá mantener bajo su custodia.
• En caso de que en que el Contratista en su oferta haya informado la subcontratación de todo o parte de la obra, no podrá recontratarse los servicios a una persona natural o jurídica distinta, sin previa autorización expresa del Gobierno Regional de Aysén en base a la experiencia que se acredite al efecto.
• Con el objeto de prevenir perjuicios o demoras, el Contratista deberá informar a través de los canales de comunicación establecidos al Gobierno Regional toda circunstancia que eventualmente pueda alterar o afectar la ejecución del contrato y/o de la obra, en cuanto tome conocimiento de ella. El no cumplimiento de este deber a sabiendas de las posibles consecuencias, le hará exclusivamente responsable de los daños o retrasos ocasionados.
• Es obligación del Contratista asistir a las reuniones a que le cite el A.T.O., la Unidad Técnica y/o el Gobierno Regional, sin perjuicio a su derecho de excusa por causa justificada, siendo el propio A.T.O quien evaluará el mérito de la excusa presentada.
• Deberá el Contratista entregar oportunamente todos los antecedentes que el A.T.O., la Unidad Técnica y/o el Gobierno Regional de Aysén le requiera.
• El Contratista es responsable de mantener vigentes las garantías que otorgue, en virtud de lo establecido en estas bases.
• Será responsabilidad del Contratista evitar todo impacto ambiental adverso en la obra y en su área circundante, cuando proceda a realizar traslados, retiros y/o reposición de equipos, debiendo cumplir con las condiciones en cada sector donde se trabaje y donde se exija o recomienden el organismo pertinente.
• Al término de las obras, el Contratista deberá despejar y retirar del sitio todos los materiales excedentes, obras provisorias, escombros y basuras de cualquier especie.
• Desde el inicio hasta el término total de las obras el Contratista asumirá plena responsabilidad por la seguridad y el cuidado de éstas y de todas las obras provisionales, debiendo responder por los daños que pudieran producirse en ellas, por cualquier causa.
• Así mismo será el contratista responsable, desde el inicio hasta el término total de las obras, de los daños a particulares causados por su acción o la de sus trabajadores o por defecto de las obras.
• El Contratista deberá dar cumplimiento a lo determinado en las presentes bases de licitación del contrato, respecto a la calidad y número de profesionales u operarios que debe mantener en terreno durante la ejecución de la obra.
• El Contratista a cargo de los trabajos, estará obligado a acompañar a los funcionarios de Gobierno Regional que tengan encargo de visitar o inspeccionar la obra, debiendo dar todas las facilidades que les permitan hacer una revisión prolija de ella y, asimismo, verificar los controles y otros documentos que guarden relación con el contrato.
• El Contratista estará obligado a proporcionar a sus trabajadores de la presente obra, las condiciones de salubridad y seguridad, y en general estará obligado a cumplir cabalmente las exigencias contempladas en la legislación vigente.
• El Contratista deberá dar oportuno cumplimiento al pago de las obligaciones previsionales y laborales del personal ocupado en las faenas, incluido el personal de las empresas Sub- Contratistas, exigiéndose para ello el certificado correspondiente emitido por la Dirección del Trabajo respectiva, documento que será requisito para la realización del pago.
Si el Contratista no diere oportuno cumplimiento al pago de las remuneraciones o de las imposiciones previsionales del personal ocupado en las faenas, incluido el personal de las empresas Sub- Contratistas, el Gobierno Regional de Aysén estará facultado para pagar, por intermedio de la Inspección del Trabajo, dichas remuneraciones, cumpliendo en tales casos con la normativa del derecho laboral.
El Contratista estará obligado a proporcionar al Gobierno Regional de Aysén los datos que se le soliciten, en conformidad a las instrucciones que para este objeto se le impartan.
• El Contratista deberá inscribir en la Superintendencia de Electricidad y Combustibles los proyectos de instalación eléctrica interior del sistema de “Reposición Planta Térmica en las dependencias del edificio institucional del Gobierno Regional de Aysén, ubicado en calle General Parra N°101, Coyhaique”, dentro del plazo establecido para la ejecución de la obra. Debiendo entregar copia al A.T.O. de la planimetría (Diagrama de conexiones de los sistemas o los planos de las instalaciones eléctricas interiores, certificados de inscripción en SEC) cuando, según lo establecido en bases corresponda. Si esta obligación no es cumplida se hará aplicable lo establecido sobre multas y sanciones de estas Bases Administrativas.
• En el evento de celebrar el oferente adjudicado un contrato de factoring o cesión de crédito, el Contratista deberá notificar al Gobierno Regional de Aysén dentro de un plazo de 72 horas siguientes de su celebración mediante oficio dirigido a Calle Ejercito N°405, Coyhaique, XI Región – Departamento de Finanzas. Todo ello, sin perjuicio de las demás exigencias establecidas en la ley N°19.983.
|
|
|
|
|
PROCESO DE RECEPCIÓN DE LAS OBRAS |
|
RECEPCIÓN PROVISORIA DE LAS OBRAS.
a) El Contratista, una vez terminada la obra, deberá solicitar la Recepción Provisoria por escrito mediante, carta, enviada a la Unidad Técnica del Gobierno Regional de Aysén. Sin perjuicio de lo anterior, el A.T.O., ratificará en terreno lo indicado por el contratista o informará fundadamente el verdadero avance de las obras.
b) Una vez que el contratista haya comunicado el término de las obras y el A.T.O. ratifique lo informado, Gobierno Regional en un plazo de 5 días hábiles nombrará por resolución una Comisión Técnica Receptora integrada por a lo menos tres (3) profesionales pertenecientes a la Unidad Técnica, nombrándose un Coordinador quién deberá redactar las actas que corresponda. La asistencia de dos de los miembros de la Comisión será suficiente para proceder a la inspección correspondiente y levantamiento del Acta de Recepción Provisoria Conforme o Acta de Observaciones si correspondiere.
c) Una vez que el A.T.O. ratifique el término de las obras la Comisión de Recepción deberá constituirse en terreno e inspeccionar la “Reposición Planta Térmica en las dependencias del edificio institucional del Gobierno Regional de Aysén, ubicado en calle General Parra N°101, Coyhaique”, teniendo a la vista de la Comisión la documentación correspondiente a:
• Planos de las instalaciones nuevas
• La inscripción en SEC.
• Documentación exigida para su puesta en marcha.
• Informe favorable del A.T.O de la totalidad de las Obras ejecutadas.
Para estos efectos se fijará una fecha de mutuo acuerdo entre el Gobierno Regional de Aysén y el Contratista de las Obras. De no existir un acuerdo el Gobierno Regional comunicará a la empresa Contratista, con al menos 5 días hábiles de antelación, la fecha fijada para la visita, esto con el objeto de facilitar la presencia del Contratista durante el actuar de la Comisión de Recepción, así también como el poder contar con todos los antecedentes y certificados requeridos en la presente licitación.
d) El plazo contractual o de su prórroga, se suspenderá automáticamente una vez hecha la solicitud de recepción y esta haya sido ratificada por el A.T.O. y hasta que ésta se pronuncie respecto al cumplimiento del contratista:
Si la obra no presenta observaciones, la Comisión Técnica Receptora, levantará Acta de Recepción Provisoria Conforme.
Si las obras presentan errores o falencias respecto a lo contratado, se aplicará lo señalado en letra e).
e) Si la obra presenta observaciones, la Comisión Técnica Receptora las consignará en el Acta de Observaciones a Recepción Provisoria, lo cual se comunicará al Contratista mediante oficio, otorgándosele un plazo en días corridos para salvar las observaciones formuladas, este plazo de subsanación de observaciones deberá tener en cuenta los tiempos requeridos de desplazamiento y disponibilidad de transporte requeridos para levantar las observaciones.
f) Este plazo no podrá superar el 10 % del plazo de ejecución de las obras señalado en el contrato inicial en días corridos, pudiendo aplicarse, cuando corresponda, un aumento de este por Caso Fortuito o Fuerza Mayor.
g) Una vez resueltas las observaciones, la empresa Contratista informará este hecho por carta, oficio, o correo electrónico enviado al A.T.O., siendo la fecha de recepción de dicha comunicación, la que se considerará como fecha del término del proceso.
h) Una vez recibida la comunicación del levantamiento de las observaciones la Comisión de Recepción designada, deberá concurrir nuevamente a las obras para ratificar el correcto levantamiento de las observaciones en un plazo máximo de 10 días hábiles.
i) Si en esta nueva inspección la Comisión levantara nuevamente observaciones en base a las efectuadas con anterioridad, procederá la aplicación de las multas previstas de las presentes Bases Administrativas, sin perjuicio de las multas establecidas por concepto de atraso en la ejecución.
j) Si el Contratista no resolviere las observaciones dentro del plazo fijado por la Comisión Técnica Receptora, se aplicaran las multas por atraso en entrega de la obra, periodo que se calculará de acuerdo a lo indicado en las presentes bases considerando el periodo entre la fecha establecida por la Comisión en el Acta de Observaciones a la Recepción Provisoria para resolver los aspectos pendientes y la fecha en que se resolvieron efectivamente las observaciones, descontándose de éste, los días que tardó el A.T.O. o la Comisión Técnica Receptora en constituirse en terreno y evacuar los informes respectivos. Para dicho cálculo el A.T.O., deberá informar la fecha de término real de la obra con la finalidad de aplicar la multa, la que se descontará de los estados de pago pendientes o de garantías vigentes.
k) Los plazos que otorgue la Comisión Técnica Receptora para subsanar las observaciones a la ejecución de la obra, deberán quedar dentro de los plazos cubiertos por la garantía del proyecto, debiendo el Contratista ampliar el plazo de las garantías, en caso que los nuevos plazos otorgados excedan los plazos contemplados por las garantías.
RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LAS OBRAS.
a) El Contratista deberá requerir por escrito al A.T.O. la Recepción Definitiva de la obra por parte de la Comisión de Recepción, una vez cumplidos los 5 días hábiles ofertados de efectuada la Recepción Provisoria Conforme de las obras (plazo contabilizado a partir de la fecha del Acta de Recepción Provisoria Conforme).
b) La Comisión Receptora, dentro de un plazo de 5 días hábiles a partir de la fecha en que el Contratista requiera la Recepción Definitiva, se constituirá en terreno y revisará, con uno o más de sus integrantes y, con comparecencia del A.T.O. si las obras se encuentran funcionando correctamente. De no haber observaciones la Comisión Receptora emitirá un Acta de Recepción Definitiva.
c) De existir algún desperfecto o falla en lo contratado que no haya sido resuelto en el periodo de garantía, esta situación se dejará indicada en detalle en un acta de observaciones, así como los plazos otorgados para su corrección, los que no podrán exceder del 10% del plazo contractual.
d) Cumplido este plazo, la Comisión, con al menos 2 de sus integrantes se constituirá en terreno y verificará si se realizaron las correcciones solicitadas. Si las observaciones fueron ejecutadas conforme, se procederá a la Recepción Definitiva de las Obras, de lo contrario, la Unidad Técnica evaluará los méritos de otorgar nuevos plazos o realizar una recepción anticipada de las obras.
e) Una vez emitida el Acta de Recepción Definitiva Conforme, el A.T.O. procederá, mediante Resolución fundada a la aprobación del acta.
f) Si el Contratista no subsanara las observaciones formuladas por la Comisión Técnica Receptora en el plazo otorgado, el Gobierno Regional de Aysén procederá a dar término anticipado al contrato por incumplimiento grave de la obligación de ejecutar correctamente la obra, debiendo efectuarse la correspondiente liquidación y cobro de la garantía por fiel cumplimiento. Para tales efectos, el A.T.O. comunicará por escrito al Contratista de la resolución del contrato por incumplimiento y podrá solventar los gastos necesarios para el término de la obra con la caución otorgada por el contratista negligente, de conformidad a los procedimientos contemplados en la normativa que rige la materia.
Lo anterior no obstará a que el Gobierno Regional de Aysén pueda ejercer acciones que estime pertinentes con el objeto de obtener lo que le corresponda, ya como resultado de la liquidación del contrato, ya por los perjuicios ocasionados.
g) Si la obra sufriere desperfectos entre la Recepción Provisoria y la Definitiva, cuya causa sea única y directamente atribuibles a la ocurrencia de un evento que constituya caso fortuito o fuerza mayor, el Contratista no será responsable de ello.
|
|
|
|
|
MULTAS Y SANCIONES |
|
El Contrato estará afecto a la aplicación de multas, las que serán calculadas en base al monto neto del contrato inicial y descontadas en el Estado de Pago o, en su defecto, de las garantías que se encuentren vigentes.
Así, la Unidad Técnica cursará y cobrará una multa o incumplimiento en los siguientes casos:
a) Si el Contratista se retrasa en la ejecución total de las obras del Contrato o en plazos de subsanación de observaciones realizadas por la Comisión Receptora, se cursará y cobrará una multa por cada día de atraso de 2,5/1000 del monto neto total del contrato inicial de la obra.
b) Si el contratista incumple una orden del A.T.O., no apelada o bien sea rechazada la apelación, se aplicará una multa equivalente al 2,5/1000 del monto neto del contrato inicial, por cada evento en que no se acaten las instrucciones impartidas. En caso de reincidencia la multa aumentará proporcionalmente a 4/1000, al segundo requerimiento, al 5/1000 al tercero. El tercer requerimiento dará derecho a poner fin anticipadamente al Contrato.
c) Si el Contratista no entregare o renovare las garantías en los plazos indicados estará afecto a una multa de 0,5/1000 correspondiente monto neto del contrato inicial, por cada día de atraso en la entrega o renovación de las garantías. Sin embargo, cuando el Contratista se atrase en la entrega o renovación de instrumentos en más de 10 días hábiles a contar de la fecha máxima de entrega Gobierno Regional de Aysén quedara facultado para poner término anticipado al contrato y proceder al cobro de los instrumentos que corresponda.
d) Si el A.T.O. requiere al contratista la entrega de antecedentes relacionados con las obras y equipos contratados y este se atrasa en la entrega de estos en los plazos indicados en las presentes Bases Administrativas o en el plazo dado por el A.T.O. En estos casos Gobierno Regional de Aysen podrá evaluar la continuidad del contrato en mérito a la importancia de los documentos solicitados.
La evaluación de la continuidad del contrato, implica que Gobierno Regional, podrá, en forma unilateral disponer el término de las obras por incumplimiento del contratista, ya sea en la entrega de antecedentes, calidad de lo construido, o haberse excedido en los plazos, todo lo cual será evaluado de acuerdo al mérito de cada situación analizada.
Con todo lo descrito, las multas acumuladas durante el desarrollo del contrato no podrán superar el 15% del monto total neto correspondiente al contrato inicial, situación que fundamentará la aplicación de las cláusulas de Término de Contrato de manera unilateral por parte de Gobierno Regional, establecidas en las presentes Bases.
Procedimiento de aplicación de multas: En caso de incumplimiento de las obligaciones impuestas por el contrato o de instrucciones dadas por el Gobierno Regional de Aysén, se le comunicará dicha circunstancia al Contratista, mediante carta certificada dirigida al domicilio que figure en el contrato, la que se entenderá notificada en el plazo de tres días hábiles administrativos, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 45 inciso segundo de la Ley 19.880, sin perjuicio de la posibilidad de que pueda efectuarse tal notificación en forma personal, si las circunstancias lo permiten. Una copia del documento también podrá ser remitido vía correo electrónico, entendiéndose recibida a la fecha del correo, al ser enviada por este medio.
Desde la fecha estimada de recepción de la notificación el Contratista tendrá tres días hábiles para exponer lo que estime, mediante oficio dirigido al Jefe de División de Administración y Finanzas del Gobierno Regional de Aysén. A dicho oficio adjuntará todos los antecedentes que considere le sean de utilidad.
Pasado el plazo sin que se hubiere formulado oposición por el Contratista, se entenderá que este acepta el cobro de la multa.
El Gobierno Regional de Aysén se pronunciará favorable o desfavorablemente sobre la reclamación del Proveedor y los antecedentes que acompaña, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha de su presentación por escrito en la oficina de partes del Gobierno Regional de Aysén.
Una vez establecido la pertinencia del cobro de las multas, se formalizará a través de resolución fundada emitida por Gobierno Regional de Aysén, la que contendrá la decisión que adopte la administración por el incumplimiento, el monto de la sanción, el detalle de lo acontecido para llegar a esta medida, principio conclusivo, y los descargos presentados por el oferente si existieren. Este acto administrativo será publicado oportunamente en el sistema de información en el sitio www.mercadopublico.cl.
Las multas serán directamente descontadas del pago, en caso de no ser suficiente, si el cobro anterior no hubiese sido practicado, en su defecto podrán descontarse de las garantías vigentes. Sin perjuicio de las acciones legales que Gobierno Regional de Aysén estime pertinente realizar.
Ante la eventualidad de que la multa no hubiese sido cobrada en el pago correspondiente, se autoriza al contratista que pague el valor de la multa mediante otro medio de pago como efectivo, vale vista extendida a nombre del Gobierno Regional de Aysén, a contar de que se le informe de dicha situación.
Causales de exculpación o inaplicabilidad de la multa:
Podrá alegarse como causales de exculpación o inaplicación de la multas los hechos o circunstancias de caso fortuito o fuerza mayor, entendiéndose lo establecido en el artículo 45 del Código Civil, que señala” Se llama fuerza mayor o caso fortuito el imprevisto a que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc.”
El caso fortuito o de fuerza mayor, deberá ser acreditado por el Contratista y será calificado por el Gobierno Regional de Aysén, en base al estudio de los antecedentes por los cuales el hecho que le impide cumplir la ejecución de los servicios contratados.
En el caso en que se interponga Recurso de Reposición ante la Gobernadora Regional en su calidad de Ejecutivo de Gobierno Regional, este se resolverá según la legislación vigente.
En consecuencia, se entenderá como:
Faltas graves: Las que pueden dar derecho al término anticipado del contrato.
- Suspender el servicio sin causa justificada
- No dar respuesta al tercer requerimiento por observaciones o fallas en la entrega de los servicios o productos
- Incumplimiento en la fecha de entrega de los servicios o productos que superen los 5 días corridos.
Faltas leves: Las que dan derecho a la aplicación de multas.
- No subsanar reparos u observaciones informadas dentro del plazo establecido
- No entrega de los servicios o productos en la fecha comprometida
|
|
|
|
|
TÉRMINO DEL CONTRATO |
|
a) El contrato terminará naturalmente: una vez emitida el Acta de Recepción Definitiva de la Obra.
b) De común acuerdo por las partes: La interesada en resciliar el contrato deberá formular una presentación por escrito y, la otra parte, aceptarla. De forma posterior y en conformidad al informe emanado por el A.T.O., se procederá a cuantificar lo realizado por el Contratista y cancelar si existiere saldo a favor del Contratista.
c) Término anticipado del contrato: El Gobierno Regional de Aysén podrá anticipadamente poner fin administrativamente al contrato, sin forma de juicio en los siguientes casos:
1. En todos los casos en que se verifique el incumplimiento grave de las obligaciones, que el Contratista se encuentra obligado a realizar de acuerdo a lo contratado.
2. El retraso o la suspensión en la ejecución o terminación de la obra por uno o más periodos que en su totalidad sean superiores al equivalente en días corridos al 10% del plazo contractual inicialmente pactado.
3. Por cualquiera de las razones indicadas para este efecto en el numeral 26 MULTAS y SANCIONES, de las presentes Bases administrativas.
4. Si la calidad de lo construido no corresponde a lo contratado, no existiendo la voluntad del contratista de corregir dicha situación.
5. Si el Contratista no subsanara en el plazo otorgado las observaciones formuladas, durante la ejecución de las obras, por el A.T.O., o las hechas por la Comisión Receptora de las Obras encargada de efectuar la Recepción Provisoria o Definitiva.
6. Por incumplir gravemente las instrucciones impartidas por el A.T.O no reclamadas o cuya reclamación fue desestimada. Se considerará grave por efectuarse un tercer requerimiento de cumplimiento de una instrucción cualquiera sea su naturaleza.
7. Si el total de las multas aplicadas al Contratista fueren igual o superior al 15 % del valor neto del contrato inicial de la obra incluida sus modificaciones si las hubiere.
8. Si el Contratista unilateralmente modificara de cualquier forma todo o parte del proyecto licitado y se negare a efectuar a su costa las rectificaciones pertinentes.
9. Si el avance en la ejecución de las obras no se ajusta a la carta Gantt de avance de obras presentado por el contratista como parte de su oferta.
10. Haber detectado el Gobierno Regional de Aysén que el Contratista al tiempo de presentar su oferta omitió información o la presentada no era veraz.
11. Quiebra, cesión de bienes, Convenio Judicial o notoria insolvencia. Se presumirá notoria insolvencia si no iniciare las obras dentro de plazo o bien no renovare u otorgare las garantías en los plazos señalados en las presentes bases o a requerimiento del A.T.O.
12. Si el contratista fuera declarado reo por algún delito que merezca pena aflictiva. Tratándose de personas jurídicas, lo fuere alguno de sus socios, Directores, representantes legales o apoderados.
13. Si el Contratista fuere una persona jurídica, por su disolución o por haberse manifestado la voluntad de disolverla.
14. Por la muerte del Contratista si es persona natural o Empresa Individual de Responsabilidad Limitada o bien por la muerte de alguno de los socios de la sociedad de Responsabilidad Limitada y en general de las intuito persona, en que no se haya pactado su continuidad con los herederos.
15. Si el contratante se negara a renovar las garantías de contrato dentro de los plazos establecidos para ello o al expirar su vigencia, manteniendo obligaciones o servicios pendientes de entrega.
16. Si el contratista no destinara el personal y la cantidad indicada en su propuesta o recursos suficientes que, a juicio de esta entidad, ponga en peligro el poder llevar a cabo la entrega de los bienes contratados en la forma convenida.
17. Si a criterio de la entidad mandante, existan causas graves imputables a la empresa que impidan una correcta ejecución de los trabajos contratados.
18. Transgredir las prohibiciones establecidas en las presentes bases.
19. Será causal de término anticipado de contrato, en caso de UTP, la constatación de que la UTP ha ocultado información relevante para ejecutar el respectivo servicio adjudicado, que afecte a alguno de sus integrantes. En caso de hacerlo, ello deberá considerarse un incumplimiento grave por parte de Contratista.
20. Será causal de término anticipado del contrato, la constatación de que los integrantes de la UTP constituyeron dicha figura con el objeto de vulnerar la libre competencia, de verificarse tal circunstancia, se remitirán los antecedentes pertinentes a la Fiscalía Nacional Económica.
21. Si uno de los integrantes de la UTP se retira de ésta, y dicho integrante hubiese reunido una o más características objeto de la evaluación de la oferta de la presente licitación, se procederá a poner término anticipado de contrato.
22. Inhabilidades sobrevinientes de alguno de los integrantes de la UTP, en el caso que esta UTP no pueda continuar ejecutando el contrato con los restantes miembros, en los mismos términos adjudicados.
23. En el caso de que el adjudicatario sea una UTP y alguno de sus integrantes estuviera afecto a la citada inhabilidad del artículo cuarto inciso quinto, de la Ley N°19.886 sobre compras públicas, la UTP deberá informar por escrito dentro del plazo de 10 días hábiles, si se desiste o se decide igualmente a ejecutar el contrato adjudicado, con la integración del resto de sus miembros, siempre que estos fuesen hábiles. En el evento de no informar lo anterior o de manifestar su intención de desistirse, contrato será terminado anticipadamente.
24. Disolución de la UTP.
El término anticipado del contrato no obsta al cobro de las Garantías que obren en poder de la Entidad Licitante ni al ejercicio de las acciones legales que le correspondan.
|
|
|
|
|
OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO CONTRATADO |
|
• Ejecutar correctamente, de buena fe los servicios contratados con estricta sujeción a los requerimientos exigidos y dentro del plazo establecido.
• Con el objeto de prevenir perjuicios o demoras, el Contratante deberá informar al Gobierno Regional toda circunstancia que eventualmente pueda alterar o afectar la ejecución del contrato, en cuanto tome conocimiento de ella. El no cumplimiento de este deber a sabiendas de las posibles consecuencias, le hará exclusivamente responsable de los daños o retrasos ocasionados, facultando al Gobierno Regional al cobro de multas si corresponde.
• El adjudicatario deberá dar cumplimiento a las instrucciones que imparta el Gobierno Regional de Aysén para la correcta ejecución de los servicios contratados.
• Deberá el Adjudicatario entregar oportunamente todos los antecedentes que el Gobierno Regional de Aysén le requiera.
• El Adjudicatario deberá dar cumplimiento a lo determinado en las bases de licitación del contrato y sujetarse a los términos en que efectuó su oferta.
• Dar cumplimiento a todas las leyes, reglamentos que tengan relación con los servicios contratados que le son plenamente conocidas.
• Será obligatorio en el caso de ser Unión Temporal de Proveedores el informar inmediatamente a esta entidad el retiro de uno o más de sus integrantes, se deberá indicar a demás si continuará ejecutando el contrato. La unión temporal podrá continuar funcionando con al menos 2 integrantes, de no ser así se aplicará lo consignado en el numeral 27 TÉRMINO DE CONTRATO, no se permitirá el reemplazo por otro integrante, aun cuando el reemplazante reúna características iguales o superiores al integrante retirado.
• Se deberá dar cumplimiento con las obligaciones laborales y sociales de sus trabajadores, estos antecedentes serán verificados por la entidad durante el transcurso del contrato, en caso de Unión Temporal de Proveedores esta obligación será verificada por cada uno de los integrantes de la UTP, por lo que esta entidad se reserva el derecho de solicitar en cualquier minuto certificado emitido por la Dirección del Trabajo en el que se registre que se da cumplimiento con esta obligación.
|
|
|
|
|
RESPONSABILIDAD DEL OFERENTE |
|
• El oferente será responsable por todos y cada uno de los antecedentes, cálculos, conclusiones, y en general, de todas las materias que forman parte de los servicios contratados.
• En caso de disolución de la oficina, empresa o institución que actúa como oferente, las personas que actuaron como representantes legales del proponente, asumirán esta responsabilidad que se entenderá en su más amplia acepción.
• Será responsable de mantener la totalidad de los compromisos contraídos en el contrato y a no cederlos ni transferirlos, total o parcialmente, a persona natural o jurídica alguna.
• Cumplir a cabalidad las instrucciones impartidas por la Contraparte Técnica y/o Gobierno Regional, en las condiciones y plazos fijados por esta.
• Independientemente de las demás consideraciones legales contempladas en Bases de Licitación, se establece que la Empresa adjudicada, deberá contar con todos los permisos y autorizaciones que la legislación vigente impone a las empresas de Calderas y Sistemas de Calefacción.
|
|
|
|
|
JURISDICCIÓN |
|
Toda controversia que se suscite entre la aprobación de las bases de licitación y su adjudicación, será sometida a conocimiento del Tribunal de Contratación Pública.
Las eventuales diferencias que existieren durante la vigencia del contrato, que no puedan ser resueltas de común acuerdo por las partes, serán conocidas por los Tribunales Ordinarios de Justicia con sede en la comuna de Coyhaique, prorrogándose competencia para ante sus tribunales.
|
|
|
|