Licitación ID: 1561-4-LE15
Habilitación Departamento de Tasaciones
Responsable de esta licitación: DIRECCION GENERAL DEL CREDITO PRENDARIO, Dirección General
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 2
Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.
Dejar un reclamo sobre esta licitación Dejar un reclamo sobre esta licitación
Productos o servicios
1
Construcción de obras civiles 1 Global
Cod: 72131702
Habilitación de un área para el Departamento de Tasaciones en la Unidad de Crédito Matriz  

1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
Habilitación Departamento de Tasaciones
Estado:
Adjudicada
Descripción:
Se requiere realizar un conjunto de trabajos de obras interiores, destinadas a habilitar un área destinada a oficinas para el Departamento de Tasaciones, en el 3er piso de la Unidad de Crédito Matriz, ubicada en calle San Pablo 1130, Santiago.
Tipo de licitación:
Pública-Licitación Pública igual o superior a 100 UTM e inferior a 1.000 UTM (LE)
Tipo de convocatoria:
ABIERTO
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Una Etapa
Contrato
El contrato se formalizará con la orden de compra
Toma de razón por Contraloría:
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.
2. Organismo demandante
Razón social:
DIRECCION GENERAL DEL CREDITO PRENDARIO
Unidad de compra:
Dirección General
R.U.T.:
61.504.000-2
Dirección:
San Antonko Nº 427, 5º piso -facturas@dicrep.cl
Comuna:
Santiago Centro
Región en que se genera la licitación:
Región Metropolitana de Santiago
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 02-07-2015 10:00:00
Fecha de Publicación: 10-06-2015 13:02:12
Fecha inicio de preguntas: 10-06-2015 14:00:00
Fecha final de preguntas: 17-06-2015 17:00:00
Fecha de publicación de respuestas: 18-06-2015 17:00:00
Fecha de acto de apertura técnica: 02-07-2015 10:01:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 02-07-2015 10:01:00
Fecha de Adjudicación: 07-08-2015 12:41:10
Fecha de entrega en soporte fisico No hay información
Fecha estimada de firma de contrato No hay información
Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información
Fecha de Visita a Edificio.- El cuarto día hábil a partir de la fecha de publicación de la licitación, a las 16:00 horas 16-06-2015 16:00:00
4. Antecedentes para incluir en la oferta
Documentos Administrativos
1.- CARTA GANTT.- Será requerimiento de la oferta la presentación de una Carta Gantt, en caso contrario se declarará su oferta inadmisible. La exigencia obligatoria se debe a la necesidad de DICREP de contar con una verificación técnica de los plazos de ejecución ofertados. Bajo esta misma premisa, el oferente adjudicado deberá presentar en la reunión de entrega del área de trabajo, un desarrollo en detalle de la Carta Gantt ofertada en el proceso de licitación. Esta Carta Gantt contendrá ruta crítica y deberá ser actualizada semanalmente durante el transcurso de la obra.
2.- ADMINISTRADOR DE OBRA.- Se deberá adjuntar en las ofertas el contrato de trabajo y el certificado de título profesional de un Ingeniero en Construcción, Constructor Civil o Arquitecto, que hará las veces de Administrador de Obra, en caso contrario se declarará su oferta inadmisible. La exigencia obligatoria se debe a lo complejo de la obra siendo necesario garantizar el cumplimiento de los plazos ofertados y evitar el retraso innecesario en el desarrollo del proyecto.
3.- DECLARACIÓN JURADA.- Se adjunta Anexo 4 Declaración Jurada Simple para completar y adjuntar a la oferta. Dicha información no será necesaria en caso que conste en el portal, no pudiendo exceder la vigencia de estos antecedentes 60 días corridos anteriores a la presentación de la oferta. En el caso de ser persona jurídica debe ser firmada por el actual representante legal.
4.- ANTECEDENTES LEGALES, PARA PRESENTACIÓN DE OFERTA.- En el caso que el oferente no se encuentre habilitado o inscrito en el portal ChileProveedores, deberá acompañar en su oferta los antecedentes requeridos en el Punto N° 4 de estas bases.
No hay información de Antecedentes Técnicos
No hay información de Antecedentes Económicos
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado
Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.
 
2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.
 
3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.
 
4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.
 
5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.
 
6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.
 
7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.
 
8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).
 
Documentos persona natural
- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica
- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
- Certificado de Vigencia de la Sociedad
- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales
- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial
6. Criterios de evaluación
ÍtemObservacionesPonderación
1 EXPERIENCIA Esta experiencia se acreditará por medio de los m2 construidos por el oferente, siendo obligatoria la sumatoria en la totalidad de las obras presentadas, con un mínimo de 300 m2, si se presenta una oferta por debajo del límite señalado no se evaluará y será declarado inadmisible. Para ello se aplicará la fórmula: Cantidad experiencia comprobable = (experiencia evaluada/ mayor experiencia ofertada)* 20. Se debe acreditar adjuntando al portal Anexo 3, Experiencia de los Oferentes, el que será el único documento válido para su acreditación, además deberá ser completado de manera íntegra, en caso contrario sólo se computará aquellas que estén con toda la información requerida. Se considerara como experiencia para esta licitación aquella referente a construcción y/o remodelaciones de oficinas, viviendas y departamentos. Las obras que no se ajusten a este criterio no serán consideradas en este ítem. 20%
2 PRECIO Se utilizará la siguiente fórmula de cálculo: Puntaje x =(menor precio/precio x)*50. Se debe acreditar adjuntando al portal ANEXO 2 Oferta Económica, el que será el único documento válido. En caso de no señalar precio se considerará oferta inadmisible y no será evaluada. 50%
3 PLAZO DE ENTREGA Se aplicará la siguiente fórmula de cálculo: Puntaje x =(menor plazo / plazo evaluado)*15. Se debe ofertar el plazo de ejecución de trabajo y entrega en días corridos. El oferente que NO indique plazo de entrega se entenderá que realiza el trabajo en el plazo máximo de 90 días corridos desde la recepción del área a trabajar por parte del adjudicado y se evaluará con 0 %. En caso de indicar plazo de entrega superior a 90 días corridos o inferior a 30 días corridos, se declarará la oferta “inadmisible”. 15%
4 VISITA A TERRENO Al oferente que asiste a la visita a terreno se le asignará 15%, el que no asiste se asigna 0% En caso de no asistir y sea adjudicada la licitación, cualquier error de apreciación del oferente adjudicado que encarezca las prestaciones, serán de cargo del mismo y no significará un aumento del precio del contrato, ni pagos adicionales en contra de la DICREP 15%

7. Montos y duración del contrato
Estimación en base a: Presupuesto Disponible
Fuente de financiamiento: 22 06 001 Mantenimiento y Reparaciones de Edificio
Monto Total Estimado: 25000000
Justificación del monto estimado Son $ 25.000.000 IVA incluido
Contrato con Renovación: NO
Observaciones Son $ 25.000.000 IVA incluido
Tiempo del Contrato 90 Días
Plazos de pago: 30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago: Cheque
Nombre de responsable de pago: Rodolfo Matti Bracco
e-mail de responsable de pago: rodolfo.matti@dicrep.cl
Nombre de responsable de contrato: Carlos Escobar Tobler
e-mail de responsable de contrato: carlos.escobar@dicrep.cl
Teléfono de responsable del contrato: 56-02-29796500-6559
Prohibición de subcontratación: Se permite subcontratación
8. Garantías requeridas
    Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato
Tipo de documento: Boleta de Garantía o Certificado de Fianza a la Vista o Vale Vista u Otro
Beneficiario: Dirección General del Crédito Prendario – DICREP
Fecha de vencimiento: 15-10-2015
Monto: 10 %
Descripción: La garantía de fiel cumplimiento de contrato debe ser tomada a la vista, con el carácter de irrevocable y en forma nominativa en favor de Dirección General del Crédito Prendario. El adjudicatario tiene un plazo de 7 días hábiles desde el envío de la orden de compra por el portal, para presentar la caución respectiva en la Oficina de Partes ubicada en San Antonio N° 427, 5° piso, Santiago. De no ser presentada en este plazo se re-adjudicará al siguiente oferente mejor evaluado
Glosa: Esta garantía es para el fiel y oportuno cumplimiento de los servicios contratados, licitación ID 1561-4-LE15. Dicha glosa puede estar en el mismo documento solicitado o bien, señalarlo en sobre o carta adjunta a garantía, con el fin de identificar a qué licitación pertenece la garantía
Forma y oportunidad de restitución: Transcurridos 60 días hábiles de la recepción final de la obra , en el Departamento de Contabilidad, ubicado en San Antonio N° 427, 5° piso, Santiago
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas
RESOLUCIÓN DE EMPATES
En caso de empate, se adjudicará a la mayor ponderación criterio PRECIO. Si persiste el empate, prevalece la mayor ponderación en el criterio EXPERIENCIA De persistir el empate se resolverá por mejor puntaje de PLAZO DE ENTREGA. De persistir el empate se resolverá por mejor puntaje de VISITA A TERRENO
RECHAZO DE ORDEN DE COMPRA
En caso de que el proveedor adjudicado rechace la orden de compra, o no la acepte dentro de 24 horas luego del envío de ella se adjudicará al siguiente proveedor con mayor puntaje. Esta re adjudicación, podrá operar sucesivamente, siempre que la DICREP lo estime adecuado a sus intereses y en el evento que no se haya dado inicio a la ejecución de la obra
ACREDITACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REMUNERACIONES O COTIZACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
DICREP al momento de pagar la factura, podrá solicitar al adjudicatario los documentos que acrediten si registra saldos insolutos de remuneraciones y/o cotizaciones de seguridad social, con sus actuales trabajadores, o con sus trabajadores contratados en los dos últimos años.
DURACIÓN DE LOS TRABAJOS
El Tiempo total de ejecución de los trabajos no debe superar los plazos indicados en la oferta o, en su defecto, los plazos máximos y mínimos establecidos en estas bases, contados desde la entrega del área a trabajar.
LIBRO DE OBRA
El Contratista deberá mantener a disposición, en el lugar donde se realicen los trabajos, un Libro de Obra
INSTALACIÓN DE FAENAS
Será obligación del contratista la instalación necesaria para el normal desarrollo de los trabajos, tales como: Andamios, escaleras y todos los elementos de seguridad que los trabajos requieran, los que serán de cargo del contratista, al igual que el retiro de los escombros. Instalación de Faenas Elementos de seguridad: Será obligación del contratista garantizar todos los elementos de seguridad que los trabajadores requieran, como mínimo, botines de seguridad, guantes de seguridad, casco de seguridad, lentes de seguridad, overol, cuerda de vida o arnés de seguridad, y todo lo necesario para asegurar la integridad de los trabajadores mientras desarrollan este trabajo. En caso de no cumplir las obligaciones señaladas se devengará una multa del 1% del monto total del trabajo (impuesto incluido). Esta podrá descontarse de la factura a pagar, sin necesidad de ningún requerimiento judicial o extrajudicial, en caso necesario la multa se podrá descontar de la garantía de fiel cumplimiento y el adjudicatario deberá reponer dicha garantía para continuar los trabajos. El contratista debe entregar Elementos de Protección Personal firmada por cada trabajador
ASEO DEL LUGAR DE TRABAJO
El lugar de trabajo se entregará aseado y limpio, tanto en el interior de edificio como en los espacios que se utilicen, sin que este hecho signifique cobros adicionales contra DICREP
DESPEJE Y TRASLADO DE MOBILIARIOS
El adjudicatario en coordinación con el Encargado de la Oficina de Infraestructura, dispondrá el despeje de la zona donde se realizaran los trabajos. No obstante, el despeje y traslado del mobiliario serán siempre de cargo del adjudicado
SEGURIDAD EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
El contratista deberá cumplir con los siguientes aspectos normativos y legales: • Reglamento y Ordenanzas sobre ejecución de obras de edificación y urbanización. • Normas relativas a la Calidad de la Construcción • Legislación Laboral y Código del Trabajo y aquellas leyes que regulen la seguridad social y laboral como la Ley 16.744 que aprueba el seguro contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. • Aplicación de la normativa chilena (NCH) sobre Seguridad Industrial, Legislación de Seguridad del Trabajo y reglamentos que establezcan exigencias de calidad de elementos de protección personal contra riesgos ocupacionales como el D.S. N°18 sobre la certificación de calidad de dichos elementos. • Normas relacionadas con la calidad y métodos de ensayo de los materiales. • D.F.L. 1 Código del trabajo libro II. De la protección a los trabajadores. • D.S. N° 594/99, Condiciones sanitarias y Ambientales Básicas en los lugares de trabajo. Ministerios de Salud. • D.S. N°458 y N°47”Ley General de Urbanismo y Construcciones y su respectiva Ordenanza”. Ministerios de Vivienda y Urbanismo. • Norma N.CH.Elec. 4/2003 de 2004 “Instalaciones eléctricas interiores de baja tensión”, de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles SEC. Y demás normativa pertinente. Todo contratista deberá instruir al inicio de cada trabajo, y permanentemente durante el desarrollo de la obra, a todo su personal sobre los riesgos potenciales que presentan sus propios trabajos, según el D.S. N°40 “Obligación de Informar” Para dar inicio a los trabajos el Contratista adjudicado deberá revisar la instalación a intervenir, considerando todas las medidas necesarias para evitar la ocurrencia de accidentes. Al segundo día de iniciados los trabajos el contratista deberá entregar al Encargado de la Oficina de Infraestructura o quien lo subrogue una carpeta que contenga lo siguiente: • Antecedentes personales de todos sus trabajadores • Certificado de adhesión a Mutualidad con el detalle de sus trabajadores. • Acta de entrega de elementos de protección personal a todos sus trabajadores. El contratista, de acuerdo a la Ley Nº 16.744, tiene la obligación de proporcionar a todo su personal, equipos de protección personal y ropa de trabajo adecuada para resguardarlos de riesgos de accidentes por efectos mecánicos, químicos y/o biológicos y clima; además, deberá controlar el uso correcto, calidad, reposición y mantención oportuna de estos elementos (calzado de seguridad, guantes de seguridad, casco de seguridad, lentes de seguridad, overol, mascarillas de seguridad, cuerda de vida o arnés de seguridad en caso de sobresalir en altura la superficie de la obra y todo lo necesario para asegurar la integridad de los trabajadores mientras desarrollan este trabajo). Se exigirá la instalación necesaria para el normal desarrollo de los trabajos, tales como: andamios, escaleras y todos los elementos de seguridad que los trabajadores requieran. Junto con esto en la reunión de entrega del lugar de trabajo el Encargado de la Oficina de Infraestructura deberá entregar el Reglamento de Prevención de Riesgos para empresas que prestan servicios o ejecutan obras para DICREP, quedando una copia de recepción firmada en la carpeta del contratista. El Contratista deberá responsabilizarse si a causa de su intervención se pone en riesgo la integridad física de los funcionarios de DICREP, por tanto se solicita revisión periódica de las modificaciones temporales que se realicen producto de sus obras, ya sea en los circuitos eléctricos, en las terminaciones, etc
COMISIÓN EVALUADORA
La Comisión Evaluadora estará conformada por: • Leonardo Verdugo Radrigán, RUN 7.551.517-0, Jefe Departamento Tasaciones; o subrogante legal Luis Cáceres Zepeda, RUN 7.139.117-5, Perito Tasador Visitador. • José Zuleta Bové, RUN 10.843.812-6, Jefe Departamento Administrativo; o subrogante legal Francisco Oliva López, RUN 13.755.077-6, Jefe Subdepartamento RRHH. • Carlos Escobar Tobler, RUN 13.894.443-3, Encargado Oficina Infraestructura; o subrogante legal Agustín Alcarruz Sandoval, RUN 16.710.226-3, ingeniero constructor de DICREP. La vigencia de la Comisión será desde la fecha en que se apruebe la presente resolución y hasta 2 días después de enviada la orden de compra por el portal www.mercadopublico.cl o después de la fecha de la resolución que declara desierta o revoca la presente licitación, según corresponda.
RECEPCIÓN FINAL DE LA OBRA
El Jefe del Departamento de Tasaciones, con la asesoría del ITO, confeccionarán y firmarán la respectiva Acta de Recepción final de Obra.
FORMA DE PAGO
El pago se realizará dentro de los 30 días corridos siguientes a la recepción de la respectiva factura, previo V°B° del Jefe del Departamento de Tasaciones, con la asesoría del ITO de la recepción final de la obra.
MULTAS
Si por razones imputables al adjudicatario la entrega del trabajo se extendiera más allá del plazo señalado por el mismo para su término, o en su defecto, el que establecen estas bases, se aplicará una multa equivalente al 0,5% del valor contratado con impuestos incluido, por cada día de atraso la que será deducida del monto a pagar, hasta un tope de 10 días corridos, luego de los cuales DICREP podrá poner término al contrato de manera unilateral. El trabajo que no se entregue o que, a juicio de la DICREP, no tenga opción de ser entregado, entendiéndose que lo será transcurridos más de 10 días corridos luego de la fecha de entrega, no se pagará y además tendrá una multa del 10% del total adjudicado impuesto incluido. Las referidas multas se descontarán de la factura a pagar, sin necesidad de requerimientos judiciales o extra judiciales, previa notificación de la resolución que fija la multa.
AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE OBRAS
DICREP se reserva el derecho de disponer, mediante notificación de Resolución aprobada por el Director General al Contratista, la disminución o el aumento de obras especificadas en los antecedentes originales de la oferta, hasta por un 20% del valor total de éste, impuesto incluido. En este caso, se descontarán o aumentarán dichas partidas del precio de la contratación según los valores parciales declarados por el Contratista en el presupuesto de Obras presentado en su oferta, según ANEXO 2 Oferta Económica
OBRAS NUEVAS O EXTRAORDINARIAS
DICREP se reserva el derecho de disponer, mediante notificación de la Resolución aprobada por el Director al Contratista, y con el objetivo de llevar a un mejor término la obra contratada, la realización de obras nuevas o extraordinarias, entendiéndose por éstas, las no presupuestadas en Anexo 2 y que involucren el empleo de materiales no considerados en dicho anexo. Estas obras tendrán como límite en su totalidad hasta un 20% del valor del costo total de la obra, impuesto incluido. El valor de cada obra nueva deberá ser pactado por DICREP y el Contratista. Para ello, el adjudicatario hará llegar una cotización a DICREP, reservándose ésta el derecho de aceptar o rechazarla. De ser rechazada la cotización, DICREP podrá solicitar la ejecución de estas nuevas obras a otro oferente por medio de un proceso contemplado en la Ley 19.886 y su Reglamento. Las obras nuevas o extraordinarias deberán permitir la correcta ejecución de la obra principal y serán autorizadas por el Director de DICREP. El pago se realizará solo una vez que sea aprobada por resolución y se entregue el total de la obra
AUMENTOS O DISMINUCIONES DE PLAZO
DICREP se reserva el derecho de disponer, mediante notificación de Resolución aprobada por el Director General, el aumento de plazo, cuando existan obras nuevas o extraordinarias o aumentos de obras, que tengan directa relación con la obra principal y que su ejecución sea necesaria para llevar a término los trabajos licitados.
CONTRAPARTE DICREP
Para todos los efectos de las presentes bases se entenderá por CONTRAPARTE los ITOS, Sr.Carlos Escobar Tobler, arquitecto o Agustín Alcarruz, ingeniero constructor, quienes velarán directamente por la correcta ejecución de los trabajos adjudicados, quienes podrán actuar de manera conjunta o separadamente
ACEPTACIÓN DE LAS BASES
Por la sola presentación de su propuesta el OFERENTE acepta todas las normas y condiciones que regulan tanto el mecanismo de licitación, selección y adjudicación, como el de ejecución de la contratación.
CONSULTAS Y DUDAS
Durante la publicación de la licitación las consultas y dudas que se tengan al respecto sólo se aceptarán durante el período que se establece en las mismas bases de licitación, a través de la opción FORO del portal mercadopublico.cl. NO SE RESPONDERÁN CONSULTAS O DUDAS FUERA DEL FORO, NI FUERA DE PLAZO
REUNIÓN DE ENTREGA DE TERRENO Y COORDINACIÓN ENTRE ADJUDICATARIO Y DICREP
Al día hábil siguiente de la notificación de la orden de compra se realizará la reunión de entrega del área de trabajo, en la que deberán estar presentes el adjudicatario y el ITO en representación de DICREP. En esta reunión el adjudicatario deberá informar al ITO acerca de los siguientes puntos: - Carta Gantt detallada: El adjudicatario deberá presentar un desarrollo en detalle de la Carta Gantt ofertada en el proceso de licitación. Esta Carta Gantt contendrá ruta crítica y deberá ser actualizada semanalmente. - Instalación de faenas: El adjudicatario deberá presentar la planificación para cierres provisorios, utilización de bodegas, medidas de seguridad, control de zonas de tránsito y accesos, instalación de baño químico y comedor provisorio para el personal, etc. - Trabajadores y horarios: El adjudicatario deberá presentar una lista con Rut de todos los trabajadores, etc. - En caso de subcontratación, el proveedor deberá en primer lugar informar sobre la existencia de la subcontratación y sus alcances, para luego, presentar los documentos que acrediten el pago de las remuneraciones y/o cotizaciones de seguridad social, de los trabajadores actuales o durante los últimos 2 años de la empresa, o persona natural subcontratada - El inicio de las obras está supeditado a la entrega del área de trabajo, el que a su vez estará condicionado a la entrega del permiso municipal (solo en caso de ser necesario).
PERMISOS MUNICIPALES
En el caso de ser necesario, el oferente adjudicado será responsable de tramitar y obtener los permisos municipales para la instalación de andamios, escaleras, faenes, etc. y/o cualquier otro permiso que sea requisito de la autoridad para el correcto desarrollo de los trabajos, inclusive permisos para trabajos nocturnos
VISITA A TERRENO
Los oferentes podrán asistir a la visita a terreno al cuarto día hábil a partir de la fecha de publicación, a las 16:00 horas. Si se adjudica la licitación a un proveedor que no asista a la visita, se entenderá que cualquier error de apreciación del oferente que encarezca las prestaciones de los servicios, serán de cargo del adjudicatario y no significará un aumento del precio del contrato, ni pagos adicionales en contra de la DICREP. En la visita a terreno, solo podrán asistir un máximo de dos delegados por empresa interesada. Para solicitar la visita se deberá enviar un correo electrónico (carlos.escobar@dicrep.cl o agustin.alcarruz@dicrep.cl) en el que se deberá incluir a.- Nombre completo de la o las personas a concurrir, b.- cédula de identidad de cada uno de ellos c.- Nombre de la empresa a quien representa d.- R.U.T de la Empresa interesada e.- datos de contacto de cada uno de los concurrentes y la empresa interesada f.- Declaración jurada de confidencialidad (Anexo Nº 5) Los concurrentes deberán portar la información señalada en el párrafo anterior. No se aceptará el ingreso de concurrentes que se presenten sin la información solicitada. Se levantará el acta respectiva de la visita, en donde se dejará constancia de los concurrentes. Se reitera que es responsabilidad de cada oferente y concurrente la estricta reserva y confidencialidad de la información entregada por DICREP en la visita.