Ficha Licitación

Licitación ID: 3847-22-LE22

SERVICIO INTERNET DEDICADO PARA DEPENDENCIAS MSG

Responsable de esta licitación: I MUNICIPALIDAD DE SIERRA GORDA, Secoplac

Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 8

Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

Descargar ficha

Productos o servicios

Proveedores de servicio de Internet (ISP)	1 Unidad
Cod: 81112101	1 Unidad
Se requiere la contratación del servicio de internet dedicado para dependencias municipales DOM y Transito, mediante fibra óptica, las cuales se ubican en Av. Salvador Allende N° 448. Se requiere Servicio de Internet Mediante Fibra Óptica. Con velocidad i

Contenido de las bases

1. Características de la licitación
2. Organismo demandante
3. Etapas y plazos
4. Antecedentes para incluir en la oferta
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

6. Criterios de evaluación
7. Montos y duración del contrato
8. Garantías requeridas
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

1. Características de la licitación

Nombre de la licitación:

SERVICIO INTERNET DEDICADO PARA DEPENDENCIAS MSG

Estado:

Desierta (o art. 3 ó 9 Ley 19.886)

Descripción:

Se requiere la contratación del servicio de internet dedicado para dependencias municipales DOM y Transito, mediante fibra óptica, las cuales se ubican en Av. Salvador Allende N° 448. Se requiere Servicio de Internet Mediante Fibra Óptica. Con velocidad igual o superior a 40 Mbps, tanto de subida como bajada, o simétrico.

Tipo de licitación:

Pública-Licitación Pública igual o superior a 100 UTM e inferior a 1.000 UTM (LE)

Tipo de convocatoria:

ABIERTO

Moneda:

Peso Chileno

Etapas del proceso de apertura:

Una Etapa

Contrato

Se requerirá suscripción de contrato

Toma de razón por Contraloría:

No requiere Toma de Razón por Contraloría

Publicidad de ofertas técnicas:

Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.

Subir

2. Organismo demandante

Razón social:

I MUNICIPALIDAD DE SIERRA GORDA

Unidad de compra:

Secoplac

R.U.T.:

69.253.200-7

Dirección:

Salvador Allende 452

Comuna:

Sierra Gorda

Región en que se genera la licitación:

Región de Antofagasta

Subir

3. Etapas y plazos

Fecha de cierre de recepción de la oferta: 27-05-2022 9:00:00

Fecha de Publicación: 20-05-2022 10:37:38

Fecha inicio de preguntas: 20-05-2022 12:01:00

Fecha final de preguntas: 24-05-2022 12:00:00

Fecha de publicación de respuestas: 25-05-2022 18:00:00

Fecha de acto de apertura técnica: 27-05-2022 9:15:00

Fecha de acto de apertura económica (referencial): 27-05-2022 9:15:00

Fecha de Adjudicación: 03-06-2022 13:10:10

Fecha de entrega en soporte fisico No hay información

Fecha estimada de firma de contrato No hay información

Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información

VISITA TERRENO 23-05-2022 12:00:00

Subir

4. Antecedentes para incluir en la oferta

Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.

Documentos Administrativos

1.- a) Copia simple de Cédula de Identidad, persona natural, o representante legal en caso de sociedades. Archivo digital Formato PDF o JPG. Formato emitido por oferente. b) Identificación completa del oferente. Archivo digital Formato PDF o JPG. Anexo 1 de las presentes bases de licitación. c) Declaración Jurada Simple de Toma de Conocimiento de Antecedentes de Licitación. Archivo digital Formato PDF o JPG. Anexo 2 de las presentes bases de licitación. d) Patente Comercial. Archivo digital Formato PDF o JPG. Formato emitido por oferente. e) Certificado en que se acredite no tener deudas laborales. Archivo digital Formato PDF o JPG, que se encuentre vigente a la fecha de apertura de acuerdo a la vigencia otorgada por el Organismo emisor competente. Formato emitido por Organismo competente. f) Declaración Jurada Simple información fidedigna Personas Naturales. Archivo digital Formato PDF o JPG. Anexo 3 de las presentes bases de licitación. En caso de unión temporal de proveedores deberán adjuntar: g) Escritura Pública o Privada que da cuenta de la unión temporal de proveedores. Archivo digital Formato PDF. Formato emitido por oferente. Además en caso de sociedades, deberán adjuntar: h) Certificado de inscripción vigente de la sociedad o EIRL. Archivo digital Formato PDF o JPG que se encuentre vigente a la fecha de apertura, emitidos con no más de 90 días corridos de antelación a la fecha de apertura. Formato emitido por organismo competente. i) Declaración Jurada Simple información fidedigna Personas Jurídicas. (Aplica sólo para Personas Jurídicas). Archivo digital Formato PDF o JPG. Anexo 4 de las presentes bases de licitación. j) Documento que acredite la personería del representante legal o quien firme contrato. Archivo digital Formato PDF. Formato emitido por organismo competente. k) Fotocopia del Rol Único tributario. Archivo digital Formato PDF o JPG. Formato emitido por organismo competente.

Documentos Técnicos

1.- a) Currículum de la Empresa Archivo digital Formato PDF o JPG. Anexo 5 de las presentes bases de licitación y toda la documentación solicitada que incluye dicho anexo. Respaldo en formato emitido por oferente. - Curriculum Vitae. - Listado de experiencia (Tabla N°1) - Certificados o documentos emitidos, como contratos de prestación de servicios, facturas, boletas, etc. b) Metodología de Trabajo La memoria debe contener: - Programa de trabajo (cronograma) - Cumplimiento requisitos técnicos. - Servicios de asistencia y Mantención. La información debe presentarse siguiendo el formato establecido en el Anexo N°6, según lo indicado en bases técnicas. La memoria técnica en formato emitido por el oferente.

Documentos Económicos

1.- a) Formulario de Oferta Económica Señalando lo siguiente: 1. Monto Neto. 2. Plazo de la oferta. 3. Total oferta incluyendo IVA. 4. Archivo digital Formato PDF o JPG. Anexo 7 de las presentes bases de licitación.

Subir

5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona natural

- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad

- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."

Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica

- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa

- Certificado de Vigencia de la Sociedad

- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales

- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial

Subir

6. Criterios de evaluación

Ítem	Observaciones	Ponderación
1 Cumplimiento de los requisitos	PRESENTACIÓN OPORTUNA DE LOS ANTECEDENTES (5%) Durante el proceso de evaluación y dando cumplimiento taxativo a los numerales 19 y 20 de las bases, la comisión evaluadora podrá solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales siempre y cuando las rectificaciones u omisiones de dichos errores no les confieren a estos oferentes una situación de privilegio respecto a los demás competidores. El puntaje que le corresponda a la presentación oportuna de los antecedentes se evaluará de la siguiente manera: TRAMO PUNTOS Presenta oportunamente los antecedentes 10 puntos. No Presenta oportunamente los antecedentes 0 puntos. Puntaje total presentación oportuna de antecedentes = (pje. obtenido) *5%.	5%
2 Experiencia de los Oferentes	EXPERIENCIA DE LA EMPRESA: 10 % Se evaluarán los antecedentes presentados en el Anexo 5 tabla Nro. 1 “Listado de experiencia de la empresa”, donde se considerará la experiencia de mayor envergadura en servicios similares, los cuales se comprobarán según los documentos solicitados, no contabilizándose los servicios no certificados. Para la siguiente tabla evaluadora corresponderá la suma de servicios “acreditados y respaldados” del anexo 5. La tabla evaluadora es la siguiente: TRAMO PUNTOS Sobre 2000 UTM 10 puntos Entre 1000 a 1999 UTM 7 puntos Entre 500 UTM a 999 UTM 5 puntos Inferior A 500 UTM 0 puntos Será responsabilidad del oferente respaldar su experiencia en el rubro, y todas las actividades mencionadas en las bases técnicas, adjuntando para ello los documentos solicitados en la Propuesta técnica “Certificados que acrediten experiencia de la empresa” que deben ser incorporados en Anexo 5, tabla N°1 “Listado de experiencia de la empresa”. Esta deberá ser acreditada con Certificados o Recepciones emitidos por mandantes, facturas, contrato u otro documento legal que acredite la experiencia señalada claramente en cuanto a plazos y montos. Puntaje Experiencia de la empresa = (puntos obtenidos) *10%	10%
3 Precio	OFERTA ECONÓMICA: (30%) La forma de calcular la evaluación es: N° RANKING OFERTA ECONÓMICA PUNTOS 1° MEJOR OFERTA ECONÓMICA 10 2° MEJOR OFERTA ECONÓMICA 9 3° MEJOR OFERTA ECONÓMICA 8 4° OFERTA ECONÓMICA 7 5° E inferior OFERTA ECONÓMICA 5 Puntaje oferta económica= (puntaje obtenidos) *30%	30%
4 Metodología	PROPUESTA TÉCNICA: (25%) En la propuesta técnica el contratista deberá incluir todo lo que se solicita en las presentes Bases Administrativas Generales y Bases Técnicas. Se deberá proponer un programa de trabajo según bases técnicas, evaluando los siguientes puntos: • Tiempo de implementación • Velocidad de conexión a internet • Servicio de asistencia Se evaluará en una escala de 1 a 10 puntos, según el programa de trabajo presentado que se ajuste al indicado anteriormente y las bases técnicas (formato emitido por el oferente). INFORMACIÓN CUMPLE NO CUMPLE A.- Cronograma 3 ptos. 0 pto. B.-Requisito de velocidad señal 4 ptos. 0 pto. C.-Servicio de soporte y mantención 3 ptos. 0 pto. Puntaje Propuesta de trabajo=Sumatoria puntos obtenidos en tabla (puntaje Obtenido) *25%.	25%
5 Calidad Técnica de los Bienes o Servicios	MEJOR PRODUCTO DE INTERNET: (30%) En la siguiente tabla se indica la asignación de puntaje al mejor producto: RANKING MEJOR EXPERIENCIA PUNTOS Internet dedicado mayor a 50/50 Mbps 10 Internet dedicado 50/50 Mbps 8 Internet dedicado 40/40 Mbps 2 Se definirán los plazos como el tiempo desde inicio el contrato hasta la recepción de la etapa de implementación. Puntaje Plazo de entrega del Oferente= puntaje obtenido*30%.	30%

Subir

7. Montos y duración del contrato

Estimación en base a:	Presupuesto Disponible

Fuente de financiamiento:	PRESUPUESTO MUNICIPAL
Monto Total Estimado:	13200000


Contrato con Renovación:	NO

Observaciones	Sin observaciones

Tiempo del Contrato	24 Meses

Plazos de pago:	30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago:	Transferencia Electrónica

Nombre de responsable de pago:	Sheyla Valdivia Dominguez
e-mail de responsable de pago:	svaldivia@munisg.cl

Nombre de responsable de contrato:	Angelo Araya Guevara
e-mail de responsable de contrato:	dom@munisg.cl
Teléfono de responsable del contrato:	56-2-23805279-

Prohibición de subcontratación:	Se permite subcontratación

Subir

8. Garantías requeridas

Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato

Beneficiario:	A favor de la Municipalidad de Sierra Gorda RUT. 69.253.200-7
Fecha de vencimiento:	31-10-2024
Monto:	5 %

Descripción:	El oferente que se adjudique la propuesta deberá hacer entrega dentro de un plazo máximo de 5 días hábiles administrativos contados desde la firma del contrato entre el Adjudicatario y la Municipalidad, una Garantía que caucionará el fiel cumplimiento del contrato y el pago de las obligaciones laborales y sociales con los trabajadores de los contratantes. Se aceptará cualquier instrumento financiero para garantizar el fiel cumplimiento del contrato. Para el caso de las pólizas de seguro se debe establecer que “la póliza cubre multas y demás clausulas penales” y no rige la cláusula de arbitraje”. Será de responsabilidad del oferente que el ingreso de la Garantía sea de manera adecuada y oportuna. No se aceptarán Garantías retrasadas ni tampoco garantías enviadas por correspondencia. El documento deberá ser entregado en oficina de partes de la Municipalidad de Sierra Gorda, ubicada en Avenida Salvador Allende N° 452, Localidad de Baquedano, previo V°B° de la Unidad Técnica designada. Previo al vencimiento de la garantía, la Municipalidad queda facultada para el cobro de éste documento siendo obligación del adjudicatario mantener este documento siempre vigente. El monto de la Garantía quedará a beneficio Municipal.

Glosa:	Debe señalar de forma textual: GARANTIZAR EL FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE LOS TRABAJOS DENOMINADOS “SERVICIO DE INTERNET DEDICADO PARA DEPENDENCIAS DOM Y TRÁNSITO, LOCALIDAD DE BAQUEDANO, COMUNA DE SIERRA GORDA’’ ID 3847-22-LE22. Habida consideración de la cantidad de caracteres que acepte el documento.

Forma y oportunidad de restitución:	RESTITUCIÓN DEL DOCUMENTO. 1. Para la restitución del documento el oferente deberá hacer ingreso por Oficina de Partes de la Municipalidad de Sierra Gorda, carta Solicitud por escrito dirigida a la Secretaria Comunal de Planificación, indicando: a. Nombre de empresa, RUT, Fono y mail de contacto. b. N° de garantía y Entidad emisora. c. Persona encargada del retiro de ésta. d. Certificado de la inspección del trabajo que acredite no tener deudas laborales, emitido a no menos de 30 días de solicitada la devolución. 2. La restitución se realizará sólo una vez cumpliéndose cada uno de los siguientes requisitos: a. Esta garantía será restituida una vez finalizando el contrato más noventa días hábiles, previa aprobación de la inscripción técnica del servicio. 3. El retiro es personal por parte de la persona individualizada en carta de solicitud, en dependencias de la tesorería municipal, quien deberá presentar la siguiente documentación: a. Cedula de identidad y poder notarial del representante legal de la empresa que autoriza el retiro. b. Retiro efectuado por una persona autorizado por la institución, debe adjuntar la siguiente documentación: a. Poder Notarial de Representante legal de la empresa, que autoriza a la persona a hacer retiro de la garantía. b. Copia del RUT de la Empresa. c. Copia Cédula Identidad del Representante legal de la empresa. d. Copia de la Cédula de Identidad que retira el documento. 4. El plazo máximo de devolución es de 10 días hábiles administrativos, después de recepcionada la carta solicitud, en dependencias de la Secretaria Comunal de Planificación. 21.1.2 . COBRO DEL DOCUMENTO. Esta Garantía se hará efectiva en cualquiera de los siguientes casos: a. En caso de incumplimiento del contratista de las obligaciones que le imponen los requerimientos de las presentes bases generales y sus bases técnicas. Lo anterior, sin perjuicio de la responsabilidad legal establecida en el Código Civil. b. En caso de incumplimiento del contratista de las obligaciones que le imponen el contrato. c. En caso de incumplimiento del contratista de las obligaciones que le imponen las obligaciones laborales o sociales con sus trabajadores. d. Si el contratista no actualiza el monto y/o plazo de la boleta de fiel cumplimiento del contrato, siendo esto requerido para el adecuado resguardo de los trabajos en ejecución, se cobrará de forma inmediata y antes del vencimiento del plazo del contrato. En cualquiera de los casos anteriores la municipalidad está facultada para hacer efectiva la garantía de cumplimiento, administrativamente y sin necesidad de requerimiento ni acción judicial o arbitral alguna. Lo anterior, sin perjuicio de las acciones que la Municipalidad pueda ejercer para exigir el cumplimiento forzado de lo pactado o la resolución del contrato, en ambos casos con la correspondiente indemnización de perjuicios. El cumplimiento comprende también el cumplimiento imperfecto o tardío de las obligaciones del contratista.

Subir

9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

Cláusula de Readjudicación

Si el adjudicatario se desistiere de firmar el contrato o aceptar la orden de compra a que se refiere el artículo 63 del reglamento de la ley N°19.886 de bases sobre contratos administrativos de suministros y prestación de servicios, o no cumplirse con las demás condiciones y requisitos establecidos en las bases para la suscripción o aceptación de los referidos documentos, la entidad licitante podrá junto con dejar sin efecto la adjudicación original, adjudicar la licitación al oferente que lo sigue en puntaje, dentro del plazo de 60 días corridos desde la publicación de la adjudicación original, salvo que las bases establezcan algo distinto. Si el adjudicatario desiste y se niega a suscribir el contrato dentro del plazo estipulado, la Unidad Técnica, tras previa evaluación, y sin llamar a nueva licitación, podrá proponer adjudicar al siguiente mejor evaluado oferente. Si la Unidad Técnica considera que la siguiente oferta es insuficiente o no cumple las condiciones de las bases administrativas, bases técnicas y anexos, podrá declarar desierta la presente licitación.

Resolución de Empates

En caso de igualdad en el puntaje final, se privilegiará al oferente que ha obtenido el mayor puntaje en la evaluación de Mejor Producto. De mantenerse el empate, se privilegiará al oferente que haya tenido mayor puntaje en la Oferta económica. De mantenerse el empate se escogerá entre esas ofertas, al proponente que haya obtenido mayor puntuación en el Precio.

Presentación de antecedentes omitidos por los oferentes

Durante el periodo de evaluación la comisión técnica evaluadora podrá solicitar a los oferentes que no presentan la información oficial solicitada originalmente en las bases de licitación (A excepción de la propuesta económica).

Para ello la comisión técnica evaluadora enviará vía portal www.mercadopublico.cl la correspondiente solicitud de documentación o aclaración, informando sobre los antecedentes faltantes.

Se hace presente que solo serán consideradas aquellas certificaciones o antecedentes que se hayan producido u obtenido con anterioridad al plazo de apertura e ingreso de las ofertas o se refieran a situaciones que no hayan mutado entre el plazo de vencimiento para presentar ofertas y el periodo de evaluación.

Los oferentes tendrán un plazo máximo que se indicará a través del portal mercado público para entregar las aclaraciones, subsanaciones de errores u entrega de antecedentes omitidos.

Sin perjuicio de lo anterior la comisión evaluadora podrá declarar “fuera de bases” a cualquier oferente por incumplimiento de los requisitos y/o antecedentes solicitados en las presentes bases de licitación.

Subir