La firma contratista deberá dar estricto cumplimiento a las disposiciones de la Ley Nº16.744 sobre prevención de riesgos, accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Además de las disposiciones de la citada Ley, el Contratista deberá cumplir con lo dispuesto en los Decretos Ministeriales de Salud Nº 40/68 (Departamento de Prevención de Riesgos) y Nº 54/68 (Comités Paritarios) que la complementan. Asegurando a todo el personal que participa en la ejecución de las obras e instalación de faenas, de los espacios adecuados y perfectamente habilitados para realizar sus actividades, como ser: espacios para realizar la colación, baños separados para hombres y para mujeres en diferentes espacios físicos.

Las obligaciones señaladas serán fiscalizadas por el Inspector Técnico de Obra y, eventualmente, por un Experto Profesional en Prevención de Riesgos que la Ilustre Municipalidad de La Serena designe para tales efectos. 

Asimismo, existirá prohibición de depositar los escombros en lugares no autorizados para ello, quedando el contratista expuesto a las sanciones que la Ley establezca. EL contratista deberá indicar previamente a la Unidad Técnica Municipal el lugar elegido como depósito la cuál podrá aceptar o solicitar cambiar de lugar.

El período para el pago de remuneraciones será semanal, quincenal o mensual según se establezca en los contratos celebrados entre el Contratista y sus trabajadores, y si el trabajo es a trato, deberá concederse el anticipo con relación a la labor realizada.

El Contratista queda obligado a pagar a sus trabajadores por cada día de lluvia no trabajado una suma equivalente estipulada en la legislación vigente.

La Ilustre Municipalidad de La Serena no dará curso a los Estados de Pago si el Contratista, o quien lo represente, no entrega el Certificado de la Inspección del Trabajo al día, en el cual se indique que no existen deudas con sus trabajadores ni reclamos con los mismos.

La no entrega del Certificado de la Inspección del Trabajo en las condiciones que se refiere el inciso anterior, autorizará al Mandante, para retener las cantidades adeudadas por concepto de remuneraciones e imposiciones previsionales o las que estime para cubrir dichas deudas y aún el cobro de la respectiva boleta de garantía si fuere necesario.

La I. Municipalidad de La Serena podrá oficiar a la Inspección del Trabajo respectiva el incumplimiento de la legislación laboral en que hubiera incurrido el contratista, a fin de que se le apliquen las sanciones correspondientes.

El Contratista deberá tomar las medidas para permitir siempre al Mandante, y a quién éste designe, al ITO, Asesores a la inspecciones y a los proyectistas el acceso seguro y expedito a todos los lugares de la Obra.



Las visitas de terceros a las obras deberán ser autorizadas por escrito por el ITO y coordinadas con el Jefe de Obra.



El Gobierno Regional, a través de los funcionarios que designe, tendrá la facultad de supervisar y fiscalizar la obra que se ejecute en razón del presente documento, debiendo la municipalidad otorgar las facilidades que permitan la inspección de la obra cuando aquel así lo determine. 

Para todos los efectos de la Licitación, se entenderá por Inspector Técnico de Obra (ITO), el profesional funcionario a quien la Ilustre Municipalidad de La Serena le haya encargado velar directamente por la ejecución de las obras y, en general, por el cumplimiento del contrato materia de esta Licitación; el cual será designado mediante Decreto Alcaldicio. Tendrá al efecto las siguientes responsabilidades: 







 a) Fiscalizar el estricto y oportuno cumplimiento del contrato. 







 b) Mantener actualizado un archivo con la totalidad de los antecedentes del 







 contrato. 







 c) Revisar y aprobar los Estados de Pago, considerando los descuentos y/o multas 







 que hubiere lugar, enviarlos a pago y hacer el seguimiento de los mismos. 







 d) Verificar la vigencia de las boletas de garantía bancaria y cuando procediere, 







 autorizar su devolución o solicitar se haga efectiva, en su caso. 







 e) Certificar la recepción, a entera satisfacción del municipio, de las obras 







 contratadas. 







 f) En general, desarrollar todas las acciones referidas al control y gestión que 







 faciliten la ejecución del contrato.







 

El Contratista tiene la obligación de reconstruir por su cuenta las obras o reemplazar los materiales que no hayan sido aceptados por el ITO.

El ITO podrá ordenar el retiro fuera de las zonas de faenas, de los materiales que sean rechazados por su mala calidad, cuando exista el peligro de que ellos sean empleados en la obra sin su consentimiento y el Contratista deberá proceder según lo dispuesto en éste punto.

El Contratista deberá tener a la vista en la obra, el Libro de Obra, las Especificaciones Técnicas y los Planos de Detalle. Además, deberá tener a la vista cualquier otro antecedente que el ITO le solicite y designar un Coordinador Técnico que se relacionará con el ITO del Contrato para todos los efectos señalados.















El contratista deberá someterse a las órdenes del Inspector Técnico de Obras, las que se impartirán siempre por escrito, conforme a los términos y condiciones del contrato, dejándose constancia en el Libro de Obras. 







  







 El municipio a través del Inspector Técnico de Obras (ITO), efectuará inspecciones técnicas durante la ejecución de las obras, con plena autoridad para: 







 a) Rechazar el empleo de materiales que no cumplan con lo especificado y ordenar su retiro de la obra. 







 b) Ordenar la suspensión de una parte o la totalidad de las obras a causa de errores u omisiones de construcción o instalación en su caso. No obstante lo anterior, no podrá dar lugar a prórroga del plazo contratado para las obras, ni tampoco a indemnización de ninguna especie a favor del contratista. 







 c)Estará facultado para cursar las multas al contratista y gestionar su tramitación. 







 d) Sin perjuicio de la responsabilidad del contratista en el resultado final de las 







 obras, podrá ordenar durante la ejecución de las mismas, la demolición y 







 reconstrucción sin costo para el municipio de aquellas unidades que no se ajusten a las especificaciones del proyecto, ello sin considerar modificaciones en el plazo contractual de ejecución de la obra. 







 e) Requerir documentos, facilidades y acceso para una correcta y segura inspección de los trabajos ejecutados. 







 f) Gestionará además, los estados de pago del contratista, revisando la documentación y enviando a pago la Factura.







  







 Toda comunicación entre el Contratista y el municipio o personal bajo la responsabilidad de ésta se canalizará a través del Inspector Técnico de Obras.

Éstas procederán solamente durante la vigencia del contrato cuando exista acuerdo mutuo entre las partes contratantes, fundamentadas en informes escritos. En todo caso, las modificaciones no podrán implicar alteraciones sustanciales a lo dispuesto en estas Bases. 

Las ampliaciones de plazo sólo tendrán lugar por fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados.  

Todas las modificaciones del Contrato deberán ser aprobadas por Decreto Alcaldicio.

En caso que la modificación del contrato implique un aumento del valor contratado, esta modificación no será cubierta por el Gobierno Regional y estará sujeta a la aprobación por parte de la I. Municipalidad de La Serena, previa solicitud escrita de la parte interesada.

El mutuo acuerdo de las partes no podrá alterar la esencia del contrato o su objeto, estableciendo como equivalentes cosas que por su naturaleza no lo son.

Cualquier modificación o ampliación que altere sustancialmente el objeto del contrato requerirá cumplir con todos los trámites de una Licitación Pública.

No se ejecutarán obras extraordinarias o se harán disminuciones de las mismas, salvo que ellas sean expresamente solicitadas por escrito por el Mandante. Por consiguiente, el Contratista deberá consultar en su propuesta, todos los elementos o acciones necesarias para la correcta ejecución de cada partida, aunque no aparezca su descripción en los planos o Especificaciones Técnicas.

El monto máximo de los aumentos o disminuciones de contrato no podrá superar el 30% del monto contratado, en el caso de aumento de contrato éste deberá ser garantizado de la misma forma que se indica en el Punto "Fiel Cumplimiento de Contrato" de las presentes Bases Administrativas.

En ningún caso una ampliación o disminución de contrato, podrá modificar el objeto de la presente licitación o hacer equivalentes cosas que por su naturaleza no lo son.

Las ampliaciones de plazo, las modificaciones de contrato y las ampliaciones o disminuciones de obras, deberán solicitarse o convenirse antes de la fecha de vencimiento del contrato.

a.     Las órdenes del Mandante que, dentro de los términos del Contrato, se impartan al Contratista.

b.     Las observaciones que se hagan acerca de la forma en que se ejecuten los trabajos.

c.      Las obras extraordinarias que sean necesarias de ejecutar, sin perjuicio de que éstas deban ser aprobadas según lo establecido en estas Bases Administrativas.

D.   Las observaciones que pudieran estampar los proyectistas, con la aprobación del ITO.

Cualquier consulta del Contratista deberá ser realizada por carta al Mandante.

El libro siempre deberá permanecer en la obra, correspondiendo el original a la Inspección Técnica de la Obra y la primera copia al Contratista. La segunda copia quedará en el Libro de Obras.

El Contratista no podrá subcontratar los servicios que se adquieren mediante el presente llamado a Licitación Pública, sin autorización escrita de la Ilustre Municipalidad de La Serena. En caso de tratarse de obra gruesa el Subcontratista deberá entregar una boleta de garantía extendida a favor de la I. Municipalidad de La Serena, que garantice el pago de remuneraciones y cotizaciones previsionales de sus trabajadores, con una vigencia equivalente al tiempo de ejecución de las obras aumentado en seis meses y cuyo monto definirá el Municipio. Esta boleta de garantía deberá entregarla el Subcontratista antes de comenzar la ejecución de los trabajos y/o la prestación de los servicios que le correspondan al ITO, quién la enviará vía oficio a la Dirección de Asesoría Jurídica del Municipio y quedará bajo la custodia de la Tesorería Municipal. En caso de tratarse de obras menores, instalaciones no será necesario presentar dicha boleta, pero si la documentación que certifique que no existe deuda laboral con los trabajadores, lo que se entregará con la presentación de cada estado pago al ITO.  

La Inspección Técnica Municipal no cursará el último estado de pago si el Contratista no acredita el pago de las remuneraciones y cotizaciones previsionales de sus trabajadores y de los trabajadores de los subcontratistas.

Todo daño de cualquier naturaleza que con motivo de la ejecución de las obras se cause a terceros, será de exclusiva responsabilidad del Contratista. Este deberá tomar todas las medidas precautorias necesarias con anticipación.

La I. Municipalidad de La Serena podrá poner término anticipado al contrato de común acuerdo o administrativamente y sin forma de juicio, por cualquiera de los siguientes motivos:

a.     Si el Contratista no concurriere, dentro de las fechas establecidas en estas Bases, a la entrega del terreno o no iniciare las obras dentro del plazo establecido para ello.

b.     Si durante la ejecución de las obras, el objeto del contrato quedare con defectos graves que no pudieren ser subsanados y obligaren a modificaciones sustanciales del proyecto.

c.      Si las obras se paralizasen sin causa justificada por un tiempo superior al 10% del plazo de ejecución del mismo.

d.     Si se produce un atraso irreversible en el cumplimiento de las etapas parciales contempladas, lo que se determinará según informe de la Inspección Técnica de la Obra.

e.     Si se produce un atraso injustificado de un 20% o más con respecto a la programación requerida.

f.      El no cumplimiento de lo indicado en el Punto  “Subcontratación”, será causal de incumplimiento del contrato, siendo motivo del término anticipado del mismo.

g.     Si el Contratista es declarado en quiebra o incurriere en insolvencia.

h.     Si el Contratista o alguno de los socios administradores fuera condenado por delito que merezca pena aflictiva, o si es una sociedad anónima lo fuere algún miembro del Directorio o Gerente.

i.       Si el Contratista mantuviese documentos comerciales aceptados o girados por él, impagos por más de 60 días y le hubiesen sido protestados.

j.      Si el Contratista o Subcontratista no mantuviere al día el pago de las remuneraciones y cotizaciones previsionales de sus trabajadores.

k.     En caso de muerte del contratista adjudicado o de disolución de la sociedad, en su caso, el contrato caducará y se procederá administrativamente a la liquidación del contrato al avance del mismo y al valor de éste. No obstante lo anterior, la Municipalidad, previo informe favorable de la Inspección Técnica, podrá convenir con la sucesión del Contratista para la continuación de las obras, mediante la suscripción del contrato correspondiente, respetándose las condiciones, los valores del contrato primitivo y reemplazándose las garantías existentes.

l.    Resciliación.

m.  Si el Contratista no diere cumplimiento a cualquiera de las obligaciones establecidas en las Bases Administrativas Generales, Especificaciones Técnicas o Contrato.

n.   Si el Contratista no da cumplimiento a las especificaciones técnicas y se niega a rectificar dichos incumplimientos, lo que debe acreditarse mediante informe del ITO.

ñ.     Si el Contratista incurre en cesación de pagos o notoria insolvencia con sus proveedores y subcontratistas.

Si se pone término al contrato por cualquiera de las causas señaladas precedentemente, salvo la señalada en la letra k) y l), se hará efectiva la garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato a modo de indemnización.

Cualquiera sea la causal de término de Contrato, el Contratista no tendrá derecho a indemnización alguna. 

Se respaldará el término administrativo mediante Decreto Alcaldicio.

El contrato será en pesos (moneda nacional), a suma alzada, sin reajuste y cuyos pagos procederán según avance físico de las obras, una vez recepcionados los Estados de Pago, debidamente visados por el ITO.

Sin perjuicio de lo anterior, el último Estado de Pago se cursará una vez realizada la Recepción de las Obras, por parte del ITO.

El plazo de ejecución de obras será el propuesto por el Oferente adjudicado en el Formato Nº 3 de Oferta Económica.















Sin perjuicio de lo anterior, se establece un plazo estimado para la ejecución de las obras de 3 meses.

Así mismo, se entenderá como fecha de término de la ejecución de las obras la fecha de la liquidación del contrato y emisión de la respectiva Acta Definitiva de las obras, que a su vez da origen al término de la garantía de fiel Cumplimiento de contrato. 

La vigencia de las ofertas se mantendrán hasta la fecha de la firma del contrato con el adjudicatario, después de la cual, los proponentes no adjudicados quedarán liberados de todo compromiso. 

Se considerará que el Oferente antes de presentar su oferta, está ya compenetrado con todos los riesgos, contingencias y demás factores o circunstancias que puedan afectar su oferta, como los costos de todo tipo y financiamiento requerido para cumplir todas sus obligaciones contractuales en las condiciones establecidas en estas Bases.

El Oferente queda, de acuerdo a lo anterior, impedido para alegar cualquier contingencia o imprevisto no considerado que le impida dar cumplimiento en los términos convenidos.

Será posible aumentar el plazo de ejecución de las obras en casos calificados por la Municipalidad durante la vigencia del contrato, previa solicitud del Contratista. Esta ampliación deberá contar con informe favorable del Inspector Técnico de Obra.

La solicitud de aumento de plazo será autorizada exclusivamente por el Mandante, la que deberá ser garantizada mediante boleta de garantía adicional, según lo indicado en las presentes Bases Administrativas.























Será responsabilidad del contratista concurrir a la Dirección de Asesoría Jurìdica a suscribir el documento que otorgue la ampliación de plazo con la correspondiente  boleta de garantía, todo lo cuál deberá materializarse con anterioridad al vencimiento de la fecha original de entrega de la obra.   

Para la aplicación de las multas, el Inspector Técnico enviará un oficio al Contratista o a su representante legal indicando la infracción respectiva, quien tendrá el plazo de 3 días hábiles para contestar el oficio respectivo. Transcurrido el plazo establecido anteriormente, el ITO enviará el oficio que comunica la infracción incluyendo la respuesta del Contratista si la hubiere, a la Dirección de Asesoría Jurídica para la elaboración del Decreto respectivo.

Notificado el  Decreto que  aplica una multa, el contratista tendrá  un plazo de 3 días  hábiles para  presentar un recurso de  reposición ante el  Alcalde.  Si el contratista no presentare dicho recurso dentro de  plazo  o el Alcalde desechare el mismo, el decreto sancionatorio adquirirá el carácter de firme o ejecutoriado.

Sin embargo, el Municipio se reserva el derecho de aplicar las penalidades de todas las deficiencias con o sin intimación o provisión de tiempo para su corrección por parte del Contratista. No obstante, será intención del Mandante cooperar siempre que sea posible con el Contratista, para permitirle una justificación razonable de acuerdo a la normativa vigente.

Todo reclamo o solicitud del Contratista que se relacione con las obligaciones que emanan del contrato respectivo, salvo las apelaciones indicadas en los párrafos anteriores, deberá presentarse por escrito al ITO. Si fuere necesario, éste lo enviará con informe de la Secretaría de Planificación para su resolución.

Las multas se aplicarán administrativamente por la Ilustre Municipalidad de La Serena en los casos y las condiciones siguientes: 

a.     Si el Contratista no entrega la o las obras totalmente terminadas dentro del plazo indicado, pagará una multa diaria igual a la razón “K*P/d”, en que "K" tendrá un valor de 0.01; "P" es el monto de las obras contratadas, incluyendo ampliaciones y disminuciones del monto del contrato, si las hubiere y "d"es el número establecido de días corridos de duración del contrato, incluyendo eventuales aumentos de plazos concedidos.  La multa total por este ítem no podrá exceder de un 3% del valor total del contrato y sus modificaciones. 

b.     El contratista deberá someterse a las instrucciones  del ITO, las que se impartirán siempre por escrito, conforme a los términos y condiciones del Contrato, dejándose constancia en el Libro de Obra. El incumplimiento de cada instrucción será sancionada con una multa diaria de 2 Unidades Tributarias Mensuales, durante el lapso en el cual no sea acatada. En el caso de reincidencia, el ITO dará cuenta a la I. Municipalidad de La Serena a fin de que ella proceda a retener los Estados de Pago y garantía para dar cumplimiento  a lo observado. 

c.      En caso que el Contratista no cuente en el lugar donde se ejecutan las obras con el profesional de la construcción y el personal técnico idóneo, se aplicará una multa, por  mes de 10 UTM  que podrá ser calculado como fracción de mes en caso de ser necesario.

d.     Si el contratista no efectuare el o los cambios, en un plazo máximo de 10 días hábiles, de parte o del total de los materiales  utilizados en la ejecución de las obras y que a juicio de la Inspección Técnica no cumpla con los requerimientos solicitados en las presentes Bases de Licitación o tengan desperfectos o fallas fabricación o estén en mal estado o no cumplan con las características de lo requerido, se cursará una multa de 1 a 3 Unidades Tributarias Mensuales por día de atraso, de acuerdo a la gravedad de las faltas calificadas por el inspector técnico de obras. 

e.     Multa por incumplimiento en la colocación de letreros de obras desde el inicio de las obras. El incumplimiento de esta norma será sancionado por el ITO con una multa de 5 U.T.M. diaria hasta que cumpla la instalación del mismo.   































Cualquiera otra sanción que el ITO pueda cursar no podrán ser mayor a lo establecido en este punto. En total las multas no podrán exceder de un 8% del valor total del contrato.  

Las obras deberán estar bajo la responsabilidad permanente del Jefe de Obra que podrá ser un profesional de la construcción y/o personal técnico idóneo, con un mínimo de cinco años de experiencia acreditada, el que deberá ser propuesto oficialmente por el Contratista en su oferta y deberá tener su domicilio en la ciudad de La Serena.  

Ante la eventualidad de que el Contratista cambie al Jefe de Obra, éste cambio deberá ser comunicado al Inspector Técnico de Obra para su aprobación o rechazo. En todo caso, el nuevo Jefe de Obra, no podrá tener una calificación y/o experiencia inferior a la de quien se sustituye.

Cualquier dificultad que surja entre las partes será resuelta por la justicia ordinaria, a la cual se someten desde ya las partes, designando como domicilio la ciudad de La Serena.

Para todos los efectos legales de la aplicación del contrato, el Contratista tendrá su domicilio en la Comuna de La Serena, a la jurisdicción de cuyos tribunales se somete.

Los pagos se harán al Contratista mediante Estados de Pago mensuales, calculados de acuerdo al porcentaje de avance de la obra y a los precios del presupuesto detallado del Contratista. Se consideran estados de pago de acuerdo a los avances físicos de la obra.

Los Estados de pago serán tramitados y pagados por la Ilustre Municipalidad de La Serena, para ello el GORE transferira los fondos al Municipio en dos cuotas, la primera inmediatamente tramitado el Convenio y la segunda una vez que se efectué la rendición de fondos de la primera cuota, la que deberá justificar al menos el 80% de los recursos ya entregados. Para estos efectos y en forma adicional a la rendición el ITO deberá adjuntar los documentos que respalden la adjudicación y contratación, a saber, copia del Decreto que adjudica las obras, copia del Contrato firmado por las partes y Acta de Entrega de Terreno.

Al presentar cada Estado de Pago, el Contratista deberá presentar en triplicado:

a. Carta dirigida a la Ilustre Municipalidad de La Serena en la que conste la fecha del cobro del Estado de Pago y los documentos que acompaña.















b. Estado de Avance aprobado por la ITO.















c. Estado de Pago aprobado por la ITO.















d. Factura por cada Estado de Pago. 















e. Un Certificado de la Inspección del Trabajo de La Serena, indicando el nombre de la obra y que señale que los trabajadores no han presentado reclamos ni tienen cobros pendientes con el Contratista.















f. 3 fotografías en colores, distintas, de 12 x 18 cms., que muestre claramente el progreso de la obra.















g. Programación del flujo de caja estimado, mostrando el avance físico y financiero del proyecto y el saldo pendiente por pagar. 















Los Estados de Pago deberán llevar el Visto Bueno del ITO, el que tendrá un plazo máximo de 5 días hábiles para su aprobación o rechazo. Se entenderá como fecha de formulación del avance, la fecha que el ITO ponga su VºBº en el Estado de pago, y la fecha del Estado de pago será cuando firme el Secretario Comunal de planificación el oficio. 

Los Estados de Pago serán considerados como abonos parciales durante el curso de los trabajos en conformidad a las Bases y tendrán el carácter de un pago provisorio concedido al Contratista a cuenta del precio de la obra encomendada.

En ningún caso se estimará estos pagos provisorios como aceptación por parte del Mandante de la cantidad y calidad de obras ejecutadas por el Contratista y a la cual corresponde dicho abono. Con todo, las obras y los materiales incluidos en los Estados de Pago son, para cualquier efecto, propiedad de la Ilustre Municipalidad de La Serena.

En todo caso el último Estado de Pago deberá tener un valor del 5% del  valor total del Contrato.

Los gastos legales, notariales, garantías y derechos que se deriven de las autorizaciones, impuestos y protocolizaciones de documentos, serán de cargo del Contratista, así como también todo gasto inherente a la ejecución de obras, como asimismo de la aplicación del contrato.

Las obras que se contratan mediante la presente propuesta se financian con recursos del Gobierno Regional de Coquimbo del F.N.D.R.

Se establece un monto máximo para las obras de : 

$73.910.515.- con IVA Incluido. Monto no reajustable. 

El monto antes señalado es máximo y deberá ser considerado por los Oferentes al momento de la formulación de sus ofertas, por lo cual en caso que su oferta supere el valor señalado, será declarado FUERA DE BASES y no procederá la evaluación de sus antecedentes. 

Para la adjudicación de la propuesta se elaborará un Acta de Evaluación la que deberá estar suscrita por los integrantes de la Comisión Evaluadora, quienes evaluarán y calificarán las propuestas según los criterios de evaluación contemplados, a partir de lo cual se realizará un ranking de los Oferentes. En forma previa los integrantes de la Comisión deberán firmar una declaración de intereses.

La adjudicación de la oferta se resolverá dentro del plazo que establece el Cronograma de esta licitación y previo haberse certificado la idoneidad de los antecedentes legales presentados por los oferentes que se hayan ubicado en el primer lugar del ranking de acuerdo al Acta de Evaluación emitida por la Comisión Evaluadora.

La Municipalidad adjudicará la licitación a aquella oferta que resulten más ventajosas y convenientes a sus intereses, según los criterios de la pauta de evaluación, sus correspondientes puntajes y ponderaciones, y lo informado y propuesto por la Comisión Evaluadora. 

Conforme a lo estipulado en La Ley Nº 19.886, el Municipio podrá declarar las ofertas inadmisibles cuando éstas no cumplan los requisitos establecidos en las presentes Bases; declarará desierta una licitación cuando no se presenten ofertas, o bien, cuando éstas no resulten convenientes a sus intereses. Asimismo, podrá aceptar cualquiera de ellas, aunque su oferta económica no sea la de menor costo, siempre que cumpla con todos los requisitos señalados.

La I. Municipalidad se reservará el derecho, en caso de necesidad, de solicitar a los oferentes los antecedentes técnicos complementarios y precisiones de las ofertas en conformidad con lo establecido en el artículo 40 del Reglamento de la Ley de Compras. De la misma forma, podrá, en caso que el adjudicatario se rehúse a suscribir el contrato, adjudicar al oferente que le siga en puntaje de acuerdo a la evaluación de las ofertas, sin perjuicio del cobro de la garantía de seriedad de la oferta prevista para estos efectos.

Los proponentes que no resulten seleccionados no tendrán derecho a indemnización de ninguna naturaleza.

Efectuada la Recepción Definitiva sin observación alguna de la Unidad Técnica, se procederá a la liquidación final del contrato y una vez aprobado esto por Decreto Alcaldicio, el Contratista podrá solicitar la devolución de la boleta de Garantía de Fiel Cumplimiento, previo ingreso de la solicitud por parte del Contratista a la Secretaría Comunal de Planificación a nombre del ITO de contrato. En el evento de que se pusiera término anticipado del Contrato de acuerdo a lo establecido en dicho punto de las presentes Bases, la liquidación del contrato se verificará en las siguientes etapas:







a) Determinar el nivel avance del Contrato hasta el momento en que se dio término al Contrato, para lo cual el ITO deberá emitir un informe que dé cuenta de las cantidades de obra realmente realizados por el Contratista. 







b) Con lo anterior y los estados de pago ya realizados por el Contratista, se determinará si existen diferencias pendientes a favor o en contra, las que deberán ser solucionadas. 







c) El resultado de esta liquidación deberá ser puesto en conocimiento del Contratista a fin de que éste, en un plazo máximo de 20 días hábiles a contar de su recepción, emita las observaciones que estime convenientes. Transcurrido dicho plazo, se entenderá por aceptada si nada se dijere.

Para cada estado de pago el contratita deberá presentar la nómina de trabajadores del mes anterior al del pago y un Certificado de la Inspección del Trabajo de La Serena, indicando el nombre de la obra y que señale que los trabajadores no han presentado reclamos ni tienen cobros pendientes con el Contratista y una copia del último pago de las cotización de la Mutual de Seguridad donde el Contratista se encuentre asociado.

En el caso de ausencia de algunos de los documentos, quedará a criterio de la Comisión Evaluadora la evaluación de la oferta en función de los demás antecedentes presentados, siempre que esto no implique una situación de ventaja de un oferente sobre otro.


En todo caso, la Comisión Evaluadora se reservará el derecho, en caso de necesidad, de solicitar a los oferentes antecedentes técnicos complementarios y precisiones de las ofertas en conformidad con lo establecido en el artículo 40 del Reglamento de la Ley de Compras. Además, podrá solicitar a los proponentes aclaraciones con respecto a sus propuestas. Todo a través del portal de Compras Públicas. Éstas no podrán alterar la esencia de la oferta o el precio de la misma, ni violar el principio de igualdad de los proponentes.