|
Resolución de Empates |
|
De existir un empate durante la evaluación de las ofertas, se considerará para definir al ganador, a aquella oferta que tenga mayor puntaje en el Criterio de Evaluación “precio”. Si aún persiste el empate, será el criterio de evaluación de “experiencia” el que prevalecerá. Si aún persiste el empate a partir de lo expuesto anteriormente, será el criterio de evaluación “plazo” el que prevalecerá. Si aún persiste el empate a partir de lo expuesto anteriormente, será el criterio de evaluación: “Cumplimiento de los requisitos”.
|
|
|
|
Mecanismo para solución de consultas respecto a la adjudicación |
|
Será la Secretaría de Planificación Comunal, la encargada de aclarar cualquier duda respecto de la adjudicación. Podrá presentar la consulta a través del e-mail: consultas@coltauco.cl, y se derivará al departamento competente. El plazo para efectuar las respectivas respuestas será de 48 horas.
|
|
|
|
|
Acreditación de cumplimiento de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social |
|
Durante la vigencia del Contrato, el adjudicatario deberá acreditar mediante un certificado de la Dirección del Trabajo, que no registra saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años.
|
|
|
|
|
Presentación de antecedentes omitidos por los oferentes |
|
El Oferente que hubiese omitido un antecedente, será informado a través del sistema, por parte de la Municipalidad de Coltauco y tendrá un plazo de hasta 48 horas para ingresarlo, salvo los siguientes documentos: Formulario Nº 4 y Formulario Nº 5. Si cualquiera de estos documentos, no son presentados a la fecha de cierre de recepción de ofertas, será marginado del proceso de licitación.
|
|
|
|
|
Pacto de integridad |
|
El oferente declara que, por el sólo hecho de participar en la presente licitación, acepta expresamente el presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones que contenidas el mismo, sin perjuicio de las que se señalen en el resto de las bases de licitación y demás documentos integrantes. Especialmente, el oferente acepta el suministrar toda la información y documentación que sea considerada necesaria y exigida de acuerdo a las presentes bases de licitación, asumiendo expresamente los siguientes compromisos:1.- El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos, premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningún funcionario público en relación con su oferta, con el proceso de licitación pública, ni con la ejecución de él o los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la posterior adjudicación y ejecución del o los contratos que de ello se deriven.2.- El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas que tengan por objeto influír o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la conducta o acto específico, y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquier de sus tipos o formas.3.- El oferente se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación, que deba presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisión y vigencia de la misma.4.- El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral, buenas costumbres y transparencia en el presente proceso licitatorio.5.- El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y condiciones establecidas en las bases de licitación, sus documentos integrantes y él o los contratos que de ellos se derivase.6.- El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en estas bases de licitación, así como en la legislación y normativa que sean aplicables a la misma.7.- El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una propuesta seria, con información fidedigna y en términos técnicos y económicos ajustados a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad ofertadas.8.- El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones anteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas con que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la presente licitación, incluídos sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes.
|
|
|
|
|
BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES |
|
BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES
PROYECTO:
“Mejoramiento Plaza Bernardo O`Higgins”.
I DISPOSICIONES GENERALES
ART. 1º.- Las presentes Bases Generales, conjuntamente con las Bases Administrativas Especiales, Especificaciones Técnicas, Planos, Presupuesto Oficial, eventuales Aclaraciones y el financiamiento, formarán parte integrante de todo Contrato de ejecución de obras, sin perjuicio de otros documentos que se indiquen en las Bases Administrativas Especiales.
Asimismo, se entenderá formando parte de las presentes Bases toda la reglamentación vigente que diga relación con los proyectos a ejecutarse como la Ley y Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, Planos Reguladores, Plano Intercomunal, cuando corresponda, Leyes y Reglamentos de los distintos Servicios y/o Empresas como agua potable, alcantarillado, energía eléctrica, pavimentación, gas, Código Sanitario, etc.
Estos documentos no se adjuntan al presente legajo por saberse conocidos por los oferentes.
ART. 2º.- Se podrá modificar los documentos de la Propuesta hasta antes de la apertura, ya sea por iniciativa propia o en atención a una Aclaración solicitada por alguno de los Oferentes, durante el proceso de la Propuesta, otorgando un plazo prudencial para que los oferentes puedan adecuar sus ofertas a los nuevos requerimientos, informando de ello a través del sitio web www.mercadopublico.cl. Estas modificaciones formarán parte integral de las Bases y serán aprobadas por Decreto Exento. Cualquier modificación a las Bases se entenderán conocidas y aceptadas por partes de los oferentes.
ART. 3°.- En las propuestas se deberá contemplar todas aquellas obras que son inherentes y necesarias para la correcta ejecución de la construcción y sus instalaciones de acuerdo a la más exacta interpretación de los planos y especificaciones, aún cuando no aparezcan indicadas en éstos, entendiéndose que el Contratista deberá prever tales obras en el estudio de la propuesta.
ART. 4°.- El Contratista no tomará ventaja para su provecho de ningún error u omisión de los planos, especificaciones y de otros antecedentes; cualquier duda que surja, en alguna etapa de la obra, con posterioridad a la aceptación de la propuesta o durante la ejecución de la obra, deberá someterse a la Inspección Técnica de la obra.
El Contratista deberá aceptar el dictamen sin pretender aumento de plazo o precio, ni indemnización, entendiéndose que la duda tiene su origen en la negligencia del oferente en el estudio de la propuesta.
II DEFINICIONES
ART. 5º.- Para la correcta interpretación de las presentes Bases, se entenderá por:
a) DIRECTOR DE OBRAS
El funcionario que desempeña el cargo de Jefe de la Dirección de Obras Municipales.
b) INSPECTOR TÉCNICO OBRAS (ITO)
Profesional debidamente nombrado por la Municipalidad que asume el derecho y la obligación de fiscalizar el cumplimiento de un Contrato de Ejecución de Obras.
c) CONTRATISTA
La persona natural o jurídica que, en virtud del Contrato respectivo, contrae la obligación de ejecutar una obra material, conforme los procedimientos establecidos en las Bases, Contrato respectivo y la legislación vigente que corresponda.
d) BASES ADMINISTRATIVAS
Conjunto de disposiciones sobre procedimientos y términos, que regularán y a los que deberá ajustarse el desarrollo de un Contrato y las relaciones entre el Municipio y el Contratista, incluyendo las etapas previas a su celebración y las posteriores a su liquidación.
e) PROYECTO
Conjunto de antecedentes que permiten definir, en forma completa y suficiente, la obra a realizar. Incluye Bases Administrativas Generales y Especiales, Planos Generales, Planos de Detalles y Especificaciones Técnicas.
f) ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
El pliego de características que deberán cumplir las obras, motivo del Contrato, incluyendo normas sobre procedimientos de elaboración, exigencias a que quedan sometidos los materiales y pruebas de control que deben superar las diferentes etapas de fabricación.
g) PLANOS GENERALES
Los diseños, que indicando cubicación, formas y medidas, permiten un juicio completo de la obra por realizar y a una escala conveniente para su correcta interpretación.
h) PLANOS DE DETALLE
Los diseños a escala adecuada para realizar la construcción de piezas o partes del proyecto contenidos en los Planos Generales.
i) PRESUPUESTO ESTIMATIVO
El costo probable previsto por la Municipalidad para la construcción de una obra, el cual puede ser global o detallado.
j) PRESUPUESTO OFICIAL
El estudio detallado efectuado por la Municipalidad, de las cubicaciones, precios unitarios y precio total previsto de una obra y que representa su opinión sobre su verdadero valor.
k) LICITACIÓN
El concurso de proponentes autorizados para cotizar la construcción de una obra material de acuerdo a las Bases Administrativas Generales y Especiales, Especificaciones
Técnicas y Planos Generales y/o detalle de acuerdo a un proyecto aprobado, sujeto a normas establecidas en las Bases Generales.
l) PROPUESTA
La cotización ofrecida por el proponente en una Licitación la que deberá ajustarse a los antecedentes establecidos para ella.
m) PROPUESTA A SUMA ALZADA
La oferta a precio fijo en que las cubicaciones de las obras se entienden inamovibles, a menos que las Bases de Licitación autoricen expresamente revisar la cubicación de ciertas partidas que se indiquen en las Bases Especiales
n) PRESUPUESTO COMPENSADO
El que resulta de la modificación de los precios globales, parciales, y el precio total del Presupuesto oficial en el porcentaje de la diferencia que exista, entre la propuesta aprobada y el Presupuesto Oficial.
o) PROGRAMA DE TRABAJO
Es la ordenación cronológica dentro del Contrato, del desarrollo de las diversas etapas, partidas o itemes de las obras, sea que ellos deban ser ejecutados en forma simultánea o sucesiva.
,
p) OBRAS EXTRAORDINARIAS O AUMENTO DE OBRAS
En contrato a Suma Alzada, las obras que se incorporen o agreguen al Proyecto para llevar a mejor término la obra contratada. Como no se trata de un nuevo Contrato, no se puede establecer nada opuesto o diferente a lo que constaba en las Bases Administrativas del Contrato primitivo.
III DE LAS PROPUESTAS
ART. 6º.- Los llamados a propuestas serán públicos, informados en medios de conocimiento público y difusión general (www.mercadopublico.cl).
Las Bases Administrativas Especiales podrán determinar que los llamados a licitación puedan ser privados, dependiendo del monto de la obra, el origen del financiamiento y conforme lo permita la legislación que rige a la Municipalidad.
ART. 7º.- Para participar en una propuesta y para la adjudicación de un Contrato, el Oferente deberá encontrarse inscrito en algunos de los registros que se determine en las Bases Administrativas Especiales de la propuesta, con vigencia al día de la Apertura de la Propuesta y en la categoría que se exige de acuerdo a la obra a realizar.
IV ACLARACIONES Y RESPUESTAS A LAS CONSULTAS
ART. 8º.- Los proponentes podrán solicitar a través de www.mercadopublico.cl, aclaraciones a los antecedentes de la Licitación, hasta el día que se señale en el portal. La Unidad Técnica emitirá las aclaraciones por el mismo medio. Una vez emitidas las respuestas se entenderán formando parte de las Bases. Será responsabilidad de los oferentes consultar por las aclaraciones, en los plazos que se indique y por tanto, los oferentes no podrán alegar su desconocimiento bajo ningún aspecto.
V DE LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS
ART. 9°.- En las Bases Administrativas Especiales, se programará visita al terreno donde se emplazarán las obras. No obstante lo anterior, es de total responsabilidad de los oferentes, conocer en detalle la ubicación, características y requerimientos de los terrenos en cuestión.
ART. 10°.- Las Ofertas se deberán presentar solamente a través del Formulario de Presentación de Ofertas que incluye el Sistema de Información www.mercadopublico.cl, adjuntando todos los Anexos indicados en las presentes bases. Sólo se considerarán las Ofertas de los proponentes que hayan enviado oportunamente por la vía antes mencionada. Es decir, las únicas ofertas válidas serán las presentadas a través del sitio www.mercadopublico.cl. No se aceptarán Ofertas que se presenten por un medio distinto al establecido en estas Bases. Los oferentes deben constatar que el envío de sus ofertas técnicas y económicas a través del sitio www.mercadopublico.cl haya sido realizado con éxito, incluyendo el previo ingreso de todos los Formularios Anexos requeridos.
Para ello se debe verificar el posterior despliegue automático del “Comprobante de Ingreso de Oferta” que se entrega en dicho sistema, el cual puede ser consultado por el oferente en todo momento y puede ser impreso para su resguardo. Será responsabilidad de los oferentes adoptar las medidas que sean necesarias para ingresar oportuna y adecuadamente las respectivas propuestas. Los documentos que se deben ingresar en el portal están definidos en las Bases Especiales.
VI GARANTÍAS
ART. 11º.- El único documento que se considera válido para garantizar las obras a ejecutarse conforme a las presentes Bases lo constituye la Boleta de Garantía Bancaria, que se tomará en las condiciones y por los montos y plazos que se señalan en las Bases Administrativas Especiales.
ART. 12º.- Todas las Boletas de Garantía se tomarán a nombre de la I. Municipalidad de Coltauco.
ART. 13.- Los oferentes deberán presentar una Boleta de Garantía de seriedad de la oferta por el monto establecido en las Bases Administrativas Especiales. Será en pesos, con una vigencia establecida en las Bases Especiales, contados desde la fecha de apertura de la propuesta. Se procederá a devolver los documentos presentados por los proponentes cuyas ofertas no resultaron adjudicadas, a contar de la fecha en que se resuelva la adjudicación. Al Contratista que resulte adjudicado, se le devolverá la Boleta de garantía de seriedad de la oferta, una vez que haya suscrito el respectivo contrato, oportunidad en que debe presentar la boleta que garantiza el fiel cumplimiento de éste.
ART. 14.- Si la resolución que acepta la propuesta no se dictare dentro del plazo de vigencia de las ofertas, los oferentes podrán desistir de su oferta y proceder al retiro de los documentos presentados.
ART. 15º.- En todos los casos, se exigirá una garantía de fiel cumplimiento de contrato por un monto equivalente al 5% del valor total del contrato aprobado. Se tomará en U.F. o en pesos y resguardará el fiel cumplimiento de éste, con una vigencia que cubra el plazo de la obra, excedida en 30 días como mínimo.
ART. 16º.- En todos los casos, una vez terminados los trabajos, el contratista deberá presentar una boleta de garantía que resguardará la buena ejecución de las obras, por un monto equivalente al 5% del valor del contrato y tendrá vigencia según lo establecen las Bases Administrativas Especiales contados desde la fecha de la recepción provisoria. Esta boleta será tomada en pesos o en U.F. al valor que esta unidad tenga a la fecha de la recepción provisoria.
ART.17º.-Hecha la recepción provisoria, el contratista deberá entregar la boleta de garantía de buena ejecución de las obras y se procederá a la devolución de la boleta que cauciona el fiel cumplimiento del Contrato.
La vigencia de la boleta por buena ejecución, se entenderá sin perjuicio del plazo de responsabilidad legal establecido en el Código Civil.
ART. 18º.- Si en el transcurso del contrato se introdujeran modificaciones por obras extraordinarias o aumento de obras, deberán rendirse garantías sobre ellas, en su mismo porcentaje y por el plazo exigido para la boleta de fiel cumplimiento.
Asimismo, el Contratista deberá renovar la garantía de fiel cumplimiento, si el contrato se extiende más allá del plazo de vigencia de ella, por el período que se autorice.
Si el contratista no renovare la garantía dentro del plazo de 5 días después de la correspondiente comunicación de la Municipalidad, ésta queda facultada de hacer efectiva las garantías existentes.
ART. 19º.- El Contratista deberá mantener vigente las garantías del contrato a que se refieren los artículos anteriores, siendo de su cargo los gastos que ello le irrogue.
VII APERTURA DE LA PROPUESTA
ART. 20º.- Las propuestas se abrirán a través del portal www.mercadopublico.cl.
Existirá una Comisión Evaluadora conformada por la Secretaria de Planificación Comunal, el Director de Obras, El Administrador Municipal y la Secretaria Municipal, que actuará como Ministro de Fe, quienes evaluarán las propuestas presentadas en la fecha indicada en www.mercadopublico.cl, levantándose un Acta de Evaluación de las Ofertas.
Sí producto de la verificación, en el transcurso de la apertura, surgiera algún aspecto (en lo formal o contenido) no consignado o exigido sin mayor precisión por las bases y que genere cierta controversia sobre los documentos recibidos, la comisión tendrá la facultad para establecer y aplicar en el proceso evaluativo de las ofertas, los criterios que permitan dirimir dicha controversia. De igual forma, la Comisión Evaluadora tendrá la facultad de solicitar, a través del portal del www.mercadopublico.cl , aclaraciones sobre documentos que se estime necesarios para la buena aplicación de los criterios establecidos.
ART. 21°.- El Acta de Evaluación deberá contener todos los datos necesarios para individualizar a los oferentes, las ofertas, plazos, etc., dejando constancia de las observaciones, cuando existan. El Acta será firmada por los integrantes de la comisión.
VIII ACEPTACIÓN DE LA PROPUESTA
ART. 22º.- La Municipalidad a través de una comisión evaluadora, analizarán las ofertas presentadas, emitirán un informe priorizado de éstas, conforme a las pautas de adjudicación fijadas en las Bases Administrativas y Especiales.
Resuelta la adjudicación, la Municipalidad dictará el Decreto Alcaldicio que acepta oferta. Los oferentes cuyas ofertas no resulten adjudicadas, no tendrán derecho a exigir indemnización de tipo alguno y bajo ningún concepto. Si no se presentaren oferentes, se declarará desierta la propuesta.
ART. 23º.- Las pautas de adjudicación serán fijadas teniendo presente las características propias del proyecto, los antecedentes técnicos que se dispone, los objetivos que se persiga, plazos de ejecución óptimos y monto del financiamiento disponible, entre otros.
IX DEL CONTRATO
ART. 24º.- El plazo del contrato comenzará a regir desde el día hábil siguiente a la fecha del acta de entrega del terreno a menos que las Bases Administrativas Especiales especifiquen otra modalidad de contabilizar el plazo.
Los plazos se entenderán en días corridos sin deducción de días de lluvia o festivos o feriados.
ART. 25º.- El Contratista que inicie obras antes del plazo establecido anteriormente, será exclusivamente responsable de ellas, y si un funcionario autoriza la ejecución de trabajos en forma extemporánea, será administrativamente responsable de esos hechos.
ART. 26º.- El Contratista sólo podrá subcontratar parte de las obras, siempre que obtenga la autorización de la Municipalidad. No obstante lo anterior, el Contratista mantendrá la responsabilidad de la totalidad del contrato incluidas aquellas partidas subcontratadas, como asimismo, el pago de todas las obligaciones para con los obreros, empleados, proveedores u otros que se omitan para el subcontratista.
ART. 27º.- Las Bases Administrativas Generales y Especiales, Especificaciones Técnicas, Planos y demás antecedentes que han servido de base para el contrato, deberán ser firmadas por el contratista y mantenerse en archivo especial del Proyecto en el Departamento de Obras del Municipio.
ART. 28º.- Todo contrato deberá estipular claramente las multas que se aplicarán al contratista, si no se diere cumplimiento al plazo de ejecución de las obras, la no-colocación del letrero indicativo y a cualquiera obligación que emane de él, conforme lo señalado en las Bases de la Propuesta.
ART. 29 º Cuando por la naturaleza de la obra proceda, se podrá aumentar las obras contratadas hasta un 30 % del contrato original, en cuyo caso, el contratista tendrá derecho a su pago y a una ampliación del plazo proporcional al aumento de obras, debiendo presentar las garantías correspondientes, que serán de su cargo.
ART. 30º.- La ampliación o disminución de obras no constituye nuevos contratos y en el caso de los aumentos, no podrá establecerse normas diferentes a las ya contenidas en las Bases del contrato original.
ART. 31º.- Las obras extraordinarias se pactarán en base a un presupuesto cuyos valores han sido convenidos con el Contratista y la Municipalidad de Coltauco.
X LA INSPECCIÓN TÉCNICA
ART. 32º.- La Municipalidad designará al funcionario que tendrá la responsabilidad de inspeccionar las obras contratadas, quién para su desempeño deberá contar con todos los antecedentes de la obra y su respectivo contrato.
El Contratista deberá proveer de un libro foliado triplicado, que se mantendrá siempre en la faena, denominado Libro de Obras.
En este Libro se dejará constancia de la fecha de inicio de la obra, la entrega de terreno y continuará señalando los hechos más importantes del desarrollo de la faena, constituyendo en definitiva el medio oficial de comunicación entre la Inspección Técnica y el Contratista.
ART. 33º.- El Contratista deberá someterse a las órdenes del Inspector, que deberá impartirlas siempre por escrito en el Libro de Obras. Estas órdenes estarán hechas en conformidad con los términos y condiciones del contrato.
El incumplimiento de dichas órdenes será sancionado según lo estipulado en las presentes Bases. En caso de reincidencia, el Inspector dará cuenta a la Autoridad Edilicia a fin de solicitar el término anticipado del Contrato.
ART. 34º.- El Contratista tiene la obligación de reconstituir por su cuenta las obras o reemplazar los materiales que han sido rechazados por el Inspector, quién debe establecer las razones técnicas que avalan dicha decisión en el Libro de Obras.
Asimismo, el Inspector podrá ordenar el retiro, fuera de la zona de las faenas, de los materiales que han sido rechazados, cuando exista el peligro que dichos materiales puedan ser empleados en la obra sin su consentimiento.
ART. 35º.- El Contratista tendrá derecho a apelar de cualquier orden o resolución que en el curso de los trabajos, adopte el Inspector, apelación que deberá efectuarse por escrito ante la Municipalidad, dentro del plazo de cinco hábiles contados desde la fecha de la notificación estampada en el Libro de Obras.
El Alcalde resolverá breve y sumariamente la apelación del Contratista dentro del plazo de tres días hábiles, si no lo hiciera, se entenderá por aceptada.
ART. 36º.- Si el Contratista no apelare conforme lo señalado en el artículo anterior, o si la apelación fuera rechazada y se desistiera de acatar las órdenes impartidas, la Autoridad Edilicia podrá, previa notificación, suspender la tramitación de los estados de pago.
Podrá asimismo, según la gravedad del caso, y previa notificación hecha con cinco días hábiles, el término anticipado al contrato de acuerdo a lo estipulado en las presentes Bases.
En tal caso, se mantendrán las garantías y retenciones, las que servirán para responder por el mayor valor que puedan tener las obras que faltan por ejecutar.
Una vez liquidado el contrato se procederá a restar de las garantías el eventual gasto que debiera cargarse a dichas garantías.
XI OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
ART. 37º.- El Contratista o Jefe de Obra designado por éste y aceptado por la Municipalidad, debe dirigir personalmente los trabajos y atenderlos de forma que el avance físico vaya de acuerdo con el avance programado. El Contratista o Jefe de Obra no podrá alejarse de la obra por períodos de tiempo que afecte el avance de éstas. En tal caso deberá designar su reemplazante que también debe autorizarlo la Municipalidad.
La Unidad Técnica podrá, por razones justificadas, ordenar al Contratista el término de las funciones del Jefe de Obras.
ART. 38º.- El Contratista o Jefe de Obra a cargo de los trabajos o la persona que lo represente de acuerdo al artículo anterior, estará obligado a acompañar al Inspector, Funcionarios de la Contraloría u otros, que tengan por misión revisar las obras, y asimismo presentar los controles y otros antecedentes que digan relación con el contrato.
ART. 39º.- Es obligación del Contratista, efectuar la denuncia de los accidentes del trabajo y de las enfermedades profesionales, en conformidad con las disposiciones legales vigentes.
ART. 40º.- El Contratista queda especialmente sujeto a las disposiciones contenidas en el Código del Trabajo y a las leyes y reglamentos que regulan las relaciones con sus trabajadores.
ART. 41º.- El Contratista está obligado a proporcionar a sus trabajadores los equipos e implementos de protección necesarios y a tomar las medidas que correspondan para mantener en su campamento y en la obra, la higiene, limpieza y seguridad que se requiere, en conformidad con las normas legales que regulan la materia.
ART. 42º.- Los pagos de los obreros y trabajadores quedarán establecidos en los respectivos contratos que debe hacer el Contratista, pudiendo ser semanales, quincenales o mensuales. Se pagarán en dinero efectivo y no podrán ser inferiores al mínimo vigente.
ART. 43º.- Cuando el Contratista presente un estado de pago, deberá incluir certificación de los Servicios que corresponda, en el que conste que no existen deudas impagas por conceptos de cancelaciones de salarios y leyes sociales. La no presentación de dichos documentos o la información de existencia de deudas, significará la inmediata suspensión del trámite de dicho estado de pago, el que no se cursará hasta la total regularización del problema. Además, el contratista deberá incluir con cada estado de pago, Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales (Ley de subcontratación) otorgado por la Dirección del Trabajo, lo cual será costo total por parte del contratista, y será Obligatorio para efectos de pago. El Municipio, no tramitará los estados de pago que no incluyan esta Certificación.
ART. 44º.- En el caso de una liquidación anticipada de contrato, la Municipalidad hará las retenciones que corresponda, pudiendo hacerse efectivas las garantías para solventar parte de dichos pagos.
ART. 45º.- Será de exclusiva responsabilidad y costo del Contratista, la obtención de permisos, pago de derechos, aportes y otros, debiendo tramitarlos ante los Servicios involucrados, en los plazos y condiciones que corresponda, conforme a la legislación vigente. Así también será de su cargo los perjuicios que origine a terceros.
XII DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
ART. 46º.- El Contratista deberá ejecutar los trabajos en estricta sujeción a las Bases Administrativas Generales y Especiales, Especificaciones Técnicas, Planos Generales y de detalle, anexos, perfiles, pliegos de condiciones y demás antecedentes correspondientes al proyecto.
Dichos antecedentes se interpretarán siempre en el sentido de la mejor y más perfecta ejecución de los trabajos, conforme a las reglas de la buena técnica.
Frente a discrepancias en la información contenida en los antecedentes de la propuesta se estará al siguiente orden de precedencia de los documentos:
• Aclaraciones
• Especificaciones Técnicas.
• Bases Administrativas Especiales.
• Bases Administrativas Generales.
ART. 47º.- Una vez tramitada la adjudicación, se le entregará al Contratista, sin cargo alguno, una carpeta que contiene una copia de los planos del proyecto si hubiere diseño proporcionado por la Unidad Técnica, especificaciones técnicas y demás antecedentes del proyecto y se le comunicará por escrito el día en que se realizará la entrega del terreno.
En la entrega de terreno, se levantará un Acta que será firmada por el Contratista y el Inspector Técnico y se dejará constancia en el Libro de Obras.
Si el Contratista o su representante no concurrieran el día fijado para la entrega, la Municipalidad le señalará un nuevo plazo que no puede exceder 8 días del anterior. Si no concurriera en esta oportunidad, se terminará anticipadamente el contrato y detallando las sanciones correspondientes, señaladas en el articulado pertinente de las presentes Bases.
ART. 48º.- El Contratista podrá iniciar los trabajos a contar del día siguiente a la entrega de terreno, que se constituye en la fecha de inicio del plazo contractual y, proseguir con el programa de trabajo aprobado, de acuerdo al plazo legal del inicio y término de las obras.
ART. 49º.- El Contratista no puede hacer por iniciativa propia cambio alguno en los planos o especificaciones que sirven de base al contrato, y si lo hiciera deberá demoler y/o reconstituir las obras y reemplazar a su costo, los materiales que a juicio del Inspector se aparten de las condiciones del Contrato.
ART. 50º.- A menos que en las Bases Administrativas Especiales del Contrato se estipule otra cosa, será de cuenta del Contratista la provisión de las maquinarias y herramientas necesarias para los trabajos, la instalación de faenas, almacenes y depósitos de materiales, todos los gastos que originen las obras, incluyendo construcciones e instalaciones provisorias.
ART. 51º.- Los materiales que se empleen en las obras, deberán ser de buena calidad y cumplir las características detalladas en las Especificaciones Técnicas y a falta de indicación expresa, se deberá elegir el mejor en su especie.
Antes de ser empleados en las obras, deberá darse aviso al Inspector para que en vista de los análisis y pruebas del caso, resuelva y formule por escrito su aceptación o rechazo.
ART. 52º.- Los accidentes que deterioren o derriben las obras o que ocasionen pérdidas de materiales, serán soportados exclusivamente por el Contratista, a menos que la Unidad Técnica califique el caso como catástrofe natural, o cuando la obra haya sido recibida provisoria o definitivamente.
Las pérdidas causadas por incendio serán soportadas por el Contratista y será su responsabilidad asegurar, hasta la recepción provisoria, aquellas que a su juicio estén propensas a sufrir este riesgo.
ART. 53º.- El Contratista es responsable de todos los aspectos que digan relación con la buena ejecución de los trabajos, durante el período de garantía, que se encuentra respaldado con la respectiva Boleta, salvo que las Bases Administrativas Especiales señalen un plazo diferente.
ART. 54º.- Cuando ocurran circunstancias que sean de caso fortuito o de fuerza mayor, totalmente ajenas al Contratista y que afecten a la ejecución de las obras, el plazo se podrá ampliar en relación con los días de atraso, previa solicitud del Contratista, formulada por escrito a la Municipalidad. Esta resolverá en consecuencia y la aceptación o rechazo será ratificado por Decreto Alcaldicio.
Toda solicitud de ampliación de plazo, deberá ser presentada por lo menos 15 días antes de la expiración del plazo legal inicial y se contabilizará a continuación del vencimiento del plazo vigente.
ART. 55º.- El Contratista está obligado a cumplir, durante la ejecución de las obras, con los plazos parciales establecidos en el programa de trabajo.
Si se produjere un atraso injustificado, a juicio del Inspector, en el avance físico de la obra, de más de un 30% respecto del avance programado, la Municipalidad podrá poner término anticipado de las obras, conforme lo señalado en el Capítulo siguiente.
XIII DEL TÉRMINO DEL CONTRATO
ART. 56º.- Se podrá poner término anticipado a un Contrato, administrativamente y sin forma de juicio, siempre que concurra alguna de las siguientes causas:
a) Por causas debidamente justificadas, con acuerdo de las partes y sin cargo para ambos.
b) Si el Contratista no concurriera dentro del plazo establecido a la entrega del terreno donde se emplazará la obra, conforme lo señalado en el Capítulo XII, artículo 45º de las presentes Bases.
c) Si el Contratista no diere cumplimiento al Programa de trabajo o no iniciare oportunamente las obras contratadas.
d) Si el Contratista en forma reiterada no acatare las órdenes e instrucciones del Inspector formuladas en base a los antecedentes del Contrato y, habiendo presentado las apelaciones correspondientes, éstas hubieren sido rechazadas. Lo anterior, conforme a lo estipulado en Capítulo X, artículos 31º y 34º
e) Si por errores en los trabajos efectuados por el Contratista, las obras resultan con defectos que no pudieren ser reparados y por su condición, se comprometa la seguridad de éstas y ello implique incorporar modificaciones substanciales al proyecto.
f) Si el Contratista o alguno de los socios de la empresa adjudicataria, fuese condenado por algún delito que merezca pena aflictiva.
g) Si el Contratista fuese declarado en quiebra.
h) Otras causales específicas que se indique en las Bases Administrativas Especiales.
ART. 57º.- Puesto término anticipado a un Contrato, por cualquiera de las causales señaladas, a excepción de la detallada en letra a) anterior, se mantendrán las garantías del Contrato.
XIV DE LOS PAGOS, ANTICIPOS Y RETENCIONES
ART. 58º.- La obra en ejecución, se pagará mediante Estados de Pago, cuyo monto mínimo y plazo se establecerá en la Bases Administrativas Especiales. Asimismo, podrá solicitar Anticipo según lo establezcan las Bases Administrativas Especiales.
El Contratista tendrá derecho a cobrar las cantidades que correspondan a obras físicas ejecutadas mediante la presentación de estados de pago.
ART. 59º.- Los Estados de Pago por contratos a suma alzada sin reajustes, serán presentados por el Contratista a la Municipalidad, cuando se hayan ejecutado por lo menos las cantidades de obras que se establezca en el programa de trabajo, adjuntando los documentos señalados en el Capítulo XI, artículo 41º de las presentes Bases.
XV SANCIONES Y MULTAS
ART. 60º.- El Contratista estará sujeto al pago de multas, en los siguientes casos:
a) En aquellos casos que la oferta está garantizada por boleta de garantía de seriedad y el adjudicatario se desiste de su oferta estando en su plazo de vigencia, se procederá a hacerlas efectivas.
La Municipalidad podrá oficiar informando a otras Comunas de las multas y sanciones que se ha aplicado a esos Contratistas.
b) Si el Contratista no cumple con la colocación del letrero indicativo de la obra, en las condiciones y plazo establecidos en las Bases Administrativas Especiales, se le aplicará una multa de 1 U.F. diaria por cada día de atraso.
c) Si el Contratista no entrega la obra totalmente terminada en el plazo establecido en el Contrato, se le aplicará una multa equivalente al 1/1000 (uno por mil) del monto del Contrato, no pudiendo ella, exceder en su totalidad del 15% del monto del Contrato. En cuyo caso, la Municipalidad evaluará la situación para determinar un término anticipado del éste.
Las Bases Administrativas Especiales podrán fijar multas por atrasos parciales en el avance de la Obra, las que se descontarán en el estado de pago siguiente al de la aplicación de la multa.
d) La demora por parte del Contratista, en el cumplimiento de las órdenes impartidas por el Inspector en el Libro de Obras, la presentación incompleta de los antecedentes requeridos en los Estados e Pago, el informe de pagos con atraso de sueldos, salarios y leyes sociales y la aplicación de sanciones o multas en el desarrollo de la obra, se deberán tener presente al evaluar el comportamiento del Contratista, conforme a las pautas de evaluación que se establecen en la Bases Administrativas Especiales, cuyo resultado se archivará en su carpeta de antecedentes del Registro al que pertenezca.
XVI RECEPCIÓN PROVISORIA
ART. 61º.- La recepción provisoria es el acto administrativo, mediante el cual la Comisión Receptora de Obras, designada al efecto, se constituye en terreno, al término del plazo contractual, a fin de verificar el cabal cumplimiento del Contrato.
ART. 62º.- La Comisión Receptora de Obras estará formada por:
• El Sr. Director de Obras Municipales, siempre que éste funcionario no haya sido el Inspector de las obras, y
• Dos profesionales, siempre que ninguno de ellos haya sido el Inspector de las obras.
El Inspector de la Obra acompañará a la Comisión en la Recepción de las obras y pondrá a su disposición toda la información y antecedentes que ésta requiera para llevar a cabo su labor.
ART. 63º.- La Comisión Receptora de Obras será designada por la Municipalidad, mediante la dictación de un Decreto Alcaldicio.
En caso que el Municipio no cuente con el personal para integrar esta Comisión, podrá subcontratarlos a su costo.
ART. 64º.- Una vez verificado por la Comisión el total cumplimiento del Contrato y la revisión detallada de los certificados de recepción de los distintos Servicios o ensayes de materiales, según corresponda, procederá realizar la recepción provisoria, levantando un Acta en cuatro copias, que será firmada por todos sus integrantes y el Contratista o su representante, pudiendo también concurrir en la firma, el Inspector de la Obra.
ART. 65º.- El Acta de Recepción será sancionada por Decreto Alcaldicio, a fin de que se proceda al pago del último Estado de Pago y al canje de la Boletas de Garantía correspondiente.
ART. 66º.- Si de la inspección de la obra, la Comisión determina que los trabajos no están totalmente terminados o no están ejecutados a cabalidad respecto a los antecedentes técnicos del Contrato o presentan algún material defectuoso o inadecuado, procederá a preparar un listado de las observaciones que le merece y le fijará un plazo máximo de 15 días corridos para subsanarlas.
Terminado este plazo, se constituirá nuevamente en terreno para verificar su cumplimiento. De haberse logrado, se procederá a la recepción provisoria conforme lo señalado en el articulado anterior, no imputando como atraso, este plazo otorgado por la Comisión Receptora.
Si por el contrario, el Contratista no cumple dentro del plazo acordado, en el término de las observaciones y éstas son menores, la Comisión quedará a la espera del aviso de la Municipalidad del término definitivo de éstas, para proceder a su recepción y se le aplicará multa por atraso al Contratista a partir del término del plazo fijado.
En el caso que el Contratista no hiciera ninguna de las reparaciones observadas, la Comisión levantará un Acta señalando las razones y las observaciones que motivan la no recepción de las obras.
XVII LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO
ART. 67º.- Una vez que las obras cuentan con su recepción provisoria totalmente tramitada, se procederá a liquidar el contrato, que se hará conforme a las resoluciones adoptadas por la Municipalidad de acuerdo a lo establecido en las Bases de la propuesta y su consecuente Contrato.
XVIII RECEPCIÓN DEFINITIVA
ART. 68º.- La Recepción Definitiva, seguirá igual procedimiento que la Recepción Provisoria y se hará al menos 30 días antes del término del período de garantía que señalen las Bases Especiales.
SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN COMUNAL
Municipalidad de Coltauco
RJV/OAM/ CAQ/CPMD/cpmd
|
|
|
|
|
BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES |
|
BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES
PROYECTO
“Mejoramiento Plaza Bernardo O`Higgins”
1.- GENERALIDADES :
La Municipalidad de Coltauco, llama a Licitación pública para contratar los servicios de Construcción para el proyecto: “Mejoramiento Plaza Bernardo O`Higgins”.
Las presentes Bases Administrativas Especiales, regirán la contratación de las Obras “Mejoramiento Plaza Bernardo O`Higgins”, en conjunto con las Bases Administrativas Generales, Especificaciones Técnicas, Planos, Presupuesto Oficial, eventuales Aclaraciones y el financiamiento, formarán parte integrante de todo Contrato de ejecución de obras, sin perjuicio de otros documentos que se indiquen en las Bases Administrativas Especiales.
Asimismo, se entenderá formando parte de las presentes Bases toda la reglamentación vigente que diga relación con los proyectos a ejecutarse como la Ley y Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, Planos Reguladores, Plano Intercomunal, cuando corresponda, Leyes y Reglamentos de los distintos Servicios y/o Empresas como agua potable, alcantarillado, energía eléctrica, pavimentación, gas, Código Sanitario, etc.
Estos documentos no se adjuntan al presente legajo por saberse conocidos por los oferentes.
2.- PARTICIPANTES:
Podrán participar todas aquellas Personas Naturales y Jurídicas, con iniciación de actividades ante SII y que no tengan litigios pendientes con el Municipio de Coltauco, como así mismo estén previamente inscritos en www.mercadopublico.cl y cumplan con las habilidades que exige el Reglamento de la Ley Nº19.886/2003 “Bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios”. Además, al momento de contratar deberán declarar que no mantienen conflicto de interés para con el Municipio, como así también contar con declaración jurada de prácticas anti sindicales, en www.chileproveedores.cl: Documentos Acreditados.
Aquellos Oferentes que no tengan dichas declaraciones, podrán utilizar formatos adjuntos, o bien obtenerlos desde la página de www.chileproveedores.cl, en Declaraciones Juradas, debiendo llenar cuidadosamente todos los campos requeridos e ingresándolas en el menor plazo posible, en la Cámara de Comercio más cercana a su domicilio.
3.- DE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS A CONTRATAR:
Nº Clasificación ONU Cantidad Unidad de Descripción Producto o Servicio a contratar
1 72131702 1 Unidad “Mejoramiento Plaza Bernardo O`Higgins”. Obras civiles
4.- FINANCIAMIENTO y UNIDAD TECNICA:
FINANCIA: Gobierno Regional de O’Higgins a través del Fondo Regional de Inversión Local (FRIL).
UNIDAD TECNICA Y MANDANTE: Municipalidad de Coltauco
5.- PRESUPUESTO ESTIMATIVO:
$ 74.000.000.- (Setenta y cuatro millones de pesos) impuesto incluido.
6.- TIPO DE ADJUDICACIÓN:
Propuesta Pública a través de portal www.mercadopublico.cl.
7.- DISPONIBILIDAD DE ANTECEDENTES:
Todos los antecedentes necesarios para el buen conocimiento de la obra a ejecutar se encontrarán digitalizados en el portal www.mercadopublico.cl.
8.- CALENDARIO DE ACTIVIDADES
PROCESO DESCRIPCIÓN
Fecha Publicación Se publicará a más tardar 24 hrs. dictada resolución aprobatoria
Fecha inicio de Inicio Consultas A contar de las 23:59 hrs. del día publicado
Fecha Término Consultas El foro de consultas estará activo 5 días corridos.
Fecha Publicación de Respuestas y/o Aclaraciones A contar de las 15:00 hrs. al segundo día hábil de terminado el proceso de consultas.
Fecha visita a terreno Será después de 72 hrs. hábiles de publicado el proceso de licitación a las 15: 00 hrs. Si éste fuere un día inhábil, será al día siguiente a las 15:00 hrs. El punto de encuentro será la oficina de la Dirección de Obras Municipal.
Fecha de cierre de recepción de ofertas Será de 20 días contados desde la fecha de publicación, en día hábil, a las 15:00 hrs.
Fecha de apertura electrónica Se podrá realizar la apertura al minuto siguiente del cierre de las ofertas.
Fecha de adjudicación Se procederá a adjudicar pasado 10 días hábiles de la fecha de apertura de la licitación.
Fecha suscripción del Contrato Hasta al 5º día hábil de notificado a través del portal www.mercadopublico.cl
9. – VISITA A TERRENO:
La visita a terreno tendrá carácter de OBLIGATORIA, se efectuará el día estipulado para tal motivo en el portal www.mercadopublico.cl , punto de reunión DOM, Av. Arturo Prat 66, Coltauco, a las 15:00 hrs. Los oferentes que lleguen después de la hora quedarán fuera de bases. Los oferentes que lleguen a la hora, deberán firmar un acta de Visita a terreno, el cual otorgará la Municipalidad de Coltauco. Acta el cual deberá ser obligatorio para los antecedentes a presentar en el portal www.mercadopublico.cl. El que no presente esta documentación, quedará fuera de bases.
10. – PLAZO DE EJECUCIÓN:
Será el propuesto por el oferente favorecido, no debiendo ser superior a 60 días corridos.
11. – ANTICIPO:
No se contempla anticipo
12.- PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS:
Las propuestas se presentarán a través del Portal www.mercadopublico.cl, en: “Documentos Administrativos”; “Documentos Técnicos”, y “documentos económicos”.
12.A.- Documentos que deberá ingresar el oferente en: “Documentos Administrativos”:
a.1.- Formulario Nº 1 :Hoja de individualización del oferente, consignándose nombre completo, RUT o C.I., domicilio, teléfono (De la empresa y su representante).
a.2.- Formulario Nº 2 Experiencia del Oferente, según Formulario que se adjunta.
a.3.- Formulario Nº 3 Plazo de Ejecución, según Formulario que se adjunta.
a.4. Certificado de Asistencia a Visita a Terreno. El cual será entregado por la Municipalidad de Coltauco, según visita a terreno especificada en punto Nº 9. Este documento es de carácter obligatorio. El oferente que no presente éste, quedará fuera de bases.
a.5 Fotocopia del Certificado de Título profesional responsable de las Obras que estará presente en terreno supervigilando las obras. (Ingeniero Civil, Arquitecto, Constructor Civil, Ingeniero Constructor, etc.).
a.6 Copia de la Boleta Bancaria que garantice la Seriedad de la Propuesta, de acuerdo a detalle de punto N°15 de las presentes Bases; Letra a).
12. B Documentos que deberá ingresar el oferente en “Documentos Técnicos”
El oferente deberá ingresar su oferta en el portal www.mercadopublico.cl hasta el día y hora indicados en el portal como cierre de oferta.
b.1. Programa de trabajo
Carta Gantt, detallando la secuencia de sus operaciones en concordancia con las partidas señaladas en el presupuesto y con el plazo de ejecución. El Formulario de este documento será propuesto por el contratista, sin embargo, cual sea su Formulario deberá estar firmado por éste o su representante legal, y subirlo escaneado al sistema.
12.C Documentos que deberá ingresar el oferente en “Documentos económicos”:
El oferente deberá ingresar su oferta en el Portal www.mercadopublico.cl, hasta el día y hora indicados en el portal como cierre de oferta.
c.1.- Formulario 4: Presupuesto Detallado por Partidas de acuerdo a Especificaciones Técnicas, firmado por el oferente, según formato que se adjunta.
De no ingresar este Formulario quedará fuera de bases, no pudiendo continuar su participación en la licitación.
c.2.- Formulario Nº 5 “Oferta Económica”, se deberá indicar el valor neto, I.V.A. y el valor total de la oferta, más el plazo de ejecución de la obra licitada.
12.D Documentos que deberá ingresar el oferente en: “Documentos Administrativos” POR OFICINA DE PARTES:
d1.- Boleta de Garantía de seriedad de la oferta, Debe entregar boleta en Original y de acuerdo a detalle de punto N°15 de las presentes Bases; Letra a).
Este antecedente solicitado se recepcionará por: Oficina de Partes de la Municipalidad de Coltauco, ubicada en Avenida Arturo Prat N°66. A más tardar el mismo día, antes del cierre de la licitación en el portal Mercado Público y escaneado por www.mercadopublico.cl .
NOTA
El proponente deberá ingresar en el portal www.mercadopublico.cl, todos los documentos indicados en las presentes bases escaneados y en la oficina de partes SOLAMENTE la Boleta de garantía de Seriedad de La Oferta en Original, debiendo individualizar: Documentos Anexos, Oferta Económica y Documentos Administrativos.
13.- DE LA EVALUACION Y ADJUDICACIÓN DE LA PROPUESTA:
La Ilustre Municipalidad a través de una Comisión nombrada al efecto procederá a revisar y evaluar las ofertas presentadas emitiendo un informe priorizado en el que se consigne aquella oferta que cumpla con las Bases y resulte más conveniente a los intereses fiscales y municipales.
Para lo anterior, la Comisión Evaluadora se basará en una Pauta de Adjudicación, la que considerará los siguientes aspectos y sus ponderaciones y puntajes de acuerdo a las características del proyecto:
Nº Criterio de Evaluación Rangos
1 Plazo de ejecución 20% (X 0,20) A menor plazo ofertado = 100 puntos
2º menor plazo ofertado = 70 puntos
3º menor plazo ofertado = 50 puntos
4º menor plazo ofertado = 30 puntos
5º menor plazo ofertado = 10 puntos
Resto de las ofertas = 3 puntos
2 Experiencia oferente 20% (x 0,30) A mayor experiencia = 100 puntos
2º mayor experiencia = 70 puntos
3º mayor experiencia = 50 puntos
4º mayor experiencia = 30 puntos
5º mayor experiencia = 10 puntos
Que no presenta experiencia = 0 puntos
3 Cumplimiento de los requisitos 10% (x 0,10) Que cumple con todos los requisitos = 100 puntos
Que cumple con la mayoría de los requisitos (desde 80 a 99) = 70 puntos
Que cumple con la mitad de los requisitos (desde 50 a 79) = 50 puntos
Que cumple con pocos requisitos (desde 25 a 49) = 30 puntos
Que no cumple con ninguno de los antecedentes solicitados = 0 puntos
4 Precio 50% (x0.50) A menor precio ofertado = 100 puntos
2º menor precio ofertado = 70 puntos
3º menor precio ofertado = 50 puntos
4º menor precio ofertado = 30 puntos
5º menor precio ofertado = 10 puntos
Resto de las ofertas = 3 puntos
Plazo de ejecución (20%): se evaluará con mejor puntaje el menor plazo de ejecución de la obra en cuestión (el cual no deberá ser superior a 60 días corridos), considerando el cumplimiento de todos los requisitos de las diversas partidas definidas en las especificaciones técnicas y presupuesto (Formulario Nº 3 Plazo de ejecución, adjunta a las presentes bases)
Experiencia del oferente (20%): Se evaluará con mayor puntaje a aquel oferente que indique mayor experiencia en el rubro solicitado y que adjunte respaldo de la misma y se priorizará experiencia prestada en otras entidades públicas, según Especificaciones Técnicas, y Formulario Nº 2 adjunto (Experiencia del oferente).
En el Formulario adjunto el oferente deberá señalar en que otras entidades públicas ha prestado servicios en la índole solicitada, además de señalar los plazos, metros cuadrados construidos y el Nº de factura, o de la orden de compra electrónica en el portal asociada si es que existiese.
DOCUMENTOS QUE VALIDAN EXPERIENCIA:
Para certificar las obras ejecutadas para Municipalidades se exigirá cualquiera de los siguientes documentos:
Órdenes de compra asociadas, Contratos de Obra , certificado del DOM de la Comuna respectiva donde se ejecutó el proyecto y/o certificado de recepción definitiva Municipal.
ara certificar las obras ejecutadas a organismos privados correspondientes a mejoramientos, ampliaciones, obras nuevas y alteraciones se exigirá cualquiera de los siguientes documentos:
Recepción definitiva de la Municipalidad respectiva y/o factura emitida por las obras realizadas.
A quien no adjunte el o los documentos que validen la experiencia, se les asignará un puntaje equivalente a O (cero) puntos.
Cumplimiento de los Requisitos (10%): Obtendrá mayor puntaje aquel Oferente que cumpla con todos los requisitos solicitados en las presentes Bases, al momento de la apertura según lo siguiente:
Nº Requisitos a cumplir Puntos
1 Declaración Jurada denominada Sin Conflicto de Interés, información que se obtiene a través de la plataforma a ChileProveedores, en documentos acreditados. 10
2 Declaración Jurada denominada: Prácticas Anti sindicales, información que se obtiene a través de la plataforma a ChileProveedores, en documentos acreditados. 10
3 Ingresar Formulario Nº 1 “Individualización del oferente” en “documentos administrativos” 10
4 Ingresar Formulario Nº 2 “Experiencia del Oferente” en “documentos administrativos” 20
5 Ingresar Formulario Nº 3 “Plazo de Ejecución” en “documentos administrativos” y documentos que validan la experiencia. 10
6 Ingresar Fotocopia de Certificado de título profesional del encargado de la obra, en “Documentos Administrativos” 10
7 Ingresar Programa de trabajo: Carta Gantt firmada en “Documentos técnicos” 20
8 Boleta de Garantía de Seriedad de la Oferta ( escaneada ) 10
TOTAL PUNTOS 100
Precio (50%): Se evaluará con mayor puntaje a aquel que oferte el menor precio.
De las consultas (foro inverso):
En caso de existir dudas o consultas respecto de las ofertas, el Funcionario Evaluador, solicitará aclaraciones a los oferentes, para que sean contestadas dentro de 24 horas
NOTA: EL OFERENTE DEBERÁ INGRESAR EN EL PORTAL WWW.MERCADOPUBLICO.CL EL VALOR NETO DE LOS SERVICIOS, SIN IMPUESTO.
Posteriormente, la Comisión Evaluadora sumará los puntajes ponderados de cada aspecto o factor, y se elaborará Propuesta de Adjudicación de acuerdo a puntajes obtenidos (de mayor a menor).
Resuelta la adjudicación, la Municipalidad dictará el Decreto que la acepta. En dicho Decreto, nombrará al Inspector Técnico de la Obra y ordenará la suscripción del Contrato en el plazo que se señale en las presentes Bases Administrativas Especiales.
Podrá asimismo declarar Desierta o Rechazar todas las ofertas presentadas según los intereses municipales, sin que por ello, los oferentes puedan exigir indemnización o pago de ningún aspecto.
En aquel caso, que el Oferente propuesto para adjudicar, no se encuentre hábil para contratar con el estado, se procederá a indicar a través de foro inverso, dicha situación, otorgando un plazo de 24 horas para que informe si podrá resolver su inconveniente. En caso de recibir respuesta y la solución está dentro de un plazo aceptable, se ampliará el plazo de adjudicación. Si por el contrario, no presenta respuesta, se adjudicará al segundo mejor puntaje en la terna, tomando todos los resguardos administrativos pertinentes.
Eventualmente, la Unidad Compradora podrá de acuerdo al Artículo Nº41 del Reglamento de Compras, indicar un nuevo plazo de adjudicación a través del sistema, al no poder realizarlo dentro del plazo señalado e indicando las razones que justifiquen dicho incumplimiento. De existir modificación en la fecha de Adjudicación, estas podrán ser hasta 30 días.
Si el adjudicatario desiste de su realización (presenta por escrito o bien no se presenta para suscribir el Contrato), la Municipalidad tendrá derecho a encomendar la labor al Proveedor que, de acuerdo al resultado de la evaluación le siga en puntaje, y así sucesivamente, a menos que, de acuerdo a los intereses del servicio, se estime conveniente efectuar una nueva licitación declarando desierto el proceso anterior.
14.- DEL CONTRATO:
Una vez notificado el Decreto de Adjudicación a través del portal ww.mercadopublico.cl, se redactará el Contrato respectivo. El oferente tendrá un plazo de 5 días hábiles, corridos para suscribirlo.
Desde la fecha de Aprobación del contrato vía Decreto Exento Municipal, el plazo de entrega de terreno será definido por la Inspección técnica pero, no será mayor a 5 días hábiles la entrega.
El plazo del contrato comenzará a regir desde el día hábil siguiente a la fecha del acta de entrega del terreno.
Si por causa imputable el proponente favorecido, el Contrato no se perfecciona en el plazo estipulado, la Municipalidad quedará en libertad de adjudicar la Propuesta a la segunda o tercera oferta calificada, o bien, llamar a nueva Propuesta sin perjuicio de hacer valer las acciones legales que procedan, previa autorización del Mandante.
Pasarán a formar parte del Contrato, las presentes Bases Administrativas Especiales, Bases Administrativas Generales, Respuesta de Aclaraciones si las hubiera, Especificaciones Técnicas y demás antecedentes técnicos que se acompañen a estas últimas, las que serán firmadas por el Contratista y mantenerse en archivo de la Dirección de Obras Municipales.
La Municipalidad se reserva el derecho de modificar el Contrato, aumentando o disminuyendo las cantidades de obras por ejecutar, alterando el monto de la propuesta en la proporción correspondiente, previa autorización del Mandante y la dictación del respectivo Decreto Alcaldicio.
Esta modificación queda limitada a lo siguiente:
- Disminución de las obras establecidas en el Contrato, hasta en un máximo del 25%. Cuando esta decisión sea tomada unilateralmente, el Contratista tendrá derecho a una indemnización igual al 10% del valor de las partidas que se disminuyen.
- Aumento de las obras establecidas en el Contrato, hasta en un 30%, previa autorización por parte del organismo que financia, en cuyo caso, el Contratista tendrá derecho a su pago y a una ampliación del plazo, que será proporcional al aumento de obras debiendo presentar las garantías correspondientes que serán de su cargo.FC
De la orden de compra electrónica: Una vez sancionado el Contrato por Decreto Alcaldicio, se emitirá la Orden de Compra Electrónica, la que deberá ser aprobada por el Contratista.
15.- GARANTÍAS DEL CONTRATO:
Todas las Garantías se tomarán a nombre de Ilustre Municipalidad de Coltauco, RUT Nº69.080.700-9.
a.- Garantía de Seriedad de la Oferta:
Para garantizar la seriedad de la propuesta, se deberá tomar Boleta de Garantía, Póliza Electrónica o vale Vista a favor de la I. Municipalidad de Coltauco y deberá individualizarse como “Garantía por Seriedad de la Oferta Propuesta Pública ID N°-------------, además del nombre de la licitación: “Mejoramiento Plaza Bernardo O`Higgins”., por un valor de $200.000.- (Doscientos mil pesos), con una validez no inferior a 30 días, a contar de la fecha de apertura de la propuesta.
Al oferente adjudicado, le será devuelta la Boleta de Seriedad de la Oferta, una vez ingresada la boleta de Garantía para asegurar el “Fiel Cumplimiento del Contrato”, previa solicitud al: e-mail, o correo electrónico carmenpaz.miranda@coltauco.cl., con respecto a la boletas de Garantía de Seriedad de la Oferta del resto de los oferentes, en el punto N°25 y Nº26 se indica cuándo y cómo solicitar la devolución.
Glosa: “Garantía por Seriedad de la Oferta Propuesta Pública ID N°-------------, “Mejoramiento Plaza Bernardo O`Higgins”
b.- Garantía para asegurar el “Fiel Cumplimiento del Contrato”.
Deberá presentar Boleta de Garantía o Vale Vista en U.F. o Pesos (según sea) por un valor equivalente al 5% del valor de la oferta, que deberá presentarse en un plazo de 48 horas, desde la fecha de la firma del Contrato y con una validez superior a 30 días como mínimo del plazo de ejecución de las obras y será canjeada por garantía de buena ejecución de las obras al momento de efectuarse la Recepción Provisoria de las Obras.
Glosa: Garantía Fiel Cumplimiento del Contrato Propuesta Pública ID Nº---------, Mejoramiento Plaza Bernardo O`Higgins.
c.- Garantía para asegurar la “buena ejecución de las obras”.
Tendrá un valor equivalente al 5% del valor de la oferta en U.F. o Pesos (según sea), que deberá ser canjeada por la boleta de Garantía o Vale Vista de “Fiel cumplimiento del Contrato”.
Esta Boleta de Garantía o Vale Vista tendrá una vigencia de 06 meses contados desde la fecha de la Recepción Provisoria.
Glosa: Garantía Buena Ejecución de las Obras del Contrato Propuesta Pública ID Nº------------, Mejoramiento Plaza Bernardo O’Higgins.
16.- DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA:
El Contratista deberá iniciar las obras el día hábil siguiente a la firma del Acta de Entrega de Terreno, suscrita por el adjudicatario, y el Inspector Técnico de la Obra (I.T.O.) que se designará por Decreto Alcaldicio. El Contratista será el único responsable de la obra, ante la Municipalidad y terceros. El Acta de Entrega de Terreno deberá firmarse en un plazo de 7 días corridos contados desde la fecha de firma del contrato.
17.- LIBRO DE OBRA:
El Contratista tendrá la obligación de mantener en la obra un Libro de Obra. Cualquier anotación establecida a través de este libro, se considerará como oficial, y deberá estar disponible en el lugar de la obra para revisión del I.T.O.
18.- INSPECCIÓN TÉCNICA DE LA OBRA (I.T.O.):
La Inspección Técnica de la Obra (I.T.O.) estará a cargo de un funcionario de la Dirección de Obras Municipales, el que deberá entre otras funciones, formular las observaciones que le merezcan la ejecución de las faenas; la calidad de los suministros, requerir cumplimiento de las medidas de seguridad, controlar el cumplimiento de la programación, revisión de planillas de imposiciones previsionales, etc.
En consecuencia, el funcionario municipal estará facultado para rechazar materiales que no cumplan con las especificaciones pertinentes, suspender faenas cuando se compruebe incumplimiento de las especificaciones, exigir ensayos de calidad de los materiales y ordenar la paralización o demolición de las partidas ejecutadas en forma defectuosa, cuando no se haya cumplido los requisitos especificados en ubicación, dimensión y/o calidad de los materiales u obras ejecutadas.
19.- FORMA DE PAGO DEL CONTRATO:
Los recursos corresponden a un convenio suscrito entre el Gobierno Regional del Libertador Bernardo O’Higgins (GORE), en que el GORE, transferirá los recursos en forma programada y consecuente, con la suscripción y aprobación del contrato, mediante Decreto Alcaldicio, con los avances de obra y finalmente con la recepción provisoria de éstas.
Será obligación de la Inspección Técnica de Obra ( I.T.O) dar oportuno cumplimiento al envío a través de la SECPLAC, de la información requerida en dicho convenio, para efectos dar curso a las remesas correspondientes; por su parte será obligación del Contratista entregar en forma oportuna y completa de los antecedentes exigidos, los que deben contar con el respectivo Visto Bueno de la I.T.O, que acredite conformidad.
No serán evacuados al gobierno Regional de O’Higgins los estados de pago que no cumplan con esta obligación asumiendo con ello el contratista la responsabilidad.
El pago de las obras se realizará mediante Estados de Pagos de avance, basado en el avance físico de las obras, no pudiendo éste ser inferior a un 20%, del total del Contrato. Cuando el Contratista presente un estado de pago, deberá incluir:
a) Nómina y planillas de cotizaciones previsionales de los trabajadores que laboraron en la obra durante el periodo de ejecución de ésta, pagadas y con timbre y sello de la entidad recaudadora. Como asimismo, planillas de pago del seguro regido por la Ley de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales. Originales o fotocopias autorizadas por Notario.
b) Certificado expedido por la Inspección Provincial del Trabajo Cachapoal, señalando que no existen reclamos o denuncias pendientes por remuneraciones de su personal. Originales o fotocopias autorizadas ante Notario.
c) Estado de Pago visado por la I.T.O..
d) Factura visada por la I.T.O., extendida a nombre de la Ilustre Municipalidad de Coltauco , RUT Nº 69.080.700-9, Calle Arturo Prat Nº 66. Según normativa de S.I.I..
e) Carátula entregada por la ITO., que señale el avance real de la obra.
f) Nómina y planillas de cotizaciones previsionales de los trabajadores del o los subcontratistas, si los hubiere, que laboraron en la obra durante el periodo total de ejecución de ésta, pagadas y con timbre y sello de la entidad recaudadora. Como asimismo, planillas de pago del seguro regido por la Ley de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales. Originales o fotocopias autorizadas por Notario.
g) Certificado expedido por la Inspección Provincial del Trabajo Cachapoal, señalando que no existen reclamos o denuncias pendientes por remuneraciones del personal del o los subcontratistas, si los hubiere. Originales o fotocopias autorizadas ante Notario.
h) Certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales para efectos de la ley de subcontratación (Ley N° 20.123), tanto del contratista como de su o sus subcontratistas.
i) Entrega de Set de Fotografías digitales y CD, en dos copias, que muestren el avance de la secuencia de las distintas fases de la construcción de las obras.
La factura deberá ser ingresada a través de oficina de partes de la Municipalidad de Coltauco con especial atención a la Unidad compradora y su pago se realizará a contar de 30 días de recepcionado por la oficina de partes.
A su vez la D.O.M. adjuntará en informe favorable, dirigido a la Dirección de Administración y Finanzas en un plazo no superior a 24 horas después de recepcionada la factura (sólo si viene con todos los antecedentes necesarios para cursar el pago). El informe de conformidad deberá reflejar explícitamente si deben existir retenciones al pago ya sea por incumplimientos, por multas, entre otros.
20.- FACTORING:
Se permite, siempre y cuando el Contratista cumpla con lo indicado en el artículo N°75 del Decreto N°250, que aprueba el Reglamento de la Ley N°19.886 de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios.
21.- DE LAS MULTAS:
El Contratista estará sujeto al pago de multas, según lo establecido en las Bases Administrativas Generales. No obstante lo anterior, el Contratista estará afecto a una multa equivalente a un 0,25% por atrasos parciales en el avance de la obra, las que se descontarán en el Estado de Pago siguiente al de la aplicación de la multa.
La Unidad Técnica podrá oficiar informando a otras Comunas de las multas y sanciones que se ha aplicado a esos Contratistas.
22.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
22.1. ENTREGA DE TERRENO Y VISACION DE LIBRO DE OBRAS
Una vez firmado el contrato, el Director de Obras Municipales o su Subrogante, coordinará con el contratista la entrega del terreno, la cual quedará en el Libro de Obras de acuerdo a los términos indicados en las bases administrativas generales y especiales.
Conforme a lo establecido en el capítulo 2, artículo 1.2.7. Y capítulo 3, artículo 1.3.2. número 9 de la OGUC, se deberá llevar un libro de obras foliado correlativamente con hojas en triplicado tipo Manifold, que deberá estar permanentemente en la obra bajo custodia y responsabilidad del contratista, en el cual se dejará constancia de:
- Las órdenes e instrucciones del ITO que imparta al contratista,
- Las observaciones que se hagan a cerca de la forma en que se ejecuten los trabajos,
- Las observaciones que pudieran estampar los proyectistas con la aprobación de la ITO,
- Cualquier otra comunicación de orden técnico que deba realizarse entre el contratista y el ITO
El Libro de Obras deberá ser aportado por el contratista y autorizado por la Dirección de Obras Municipales o su Subrogante.
22.2. DOCUMENTOS FOTOGRAFICOS
El contratista deberá entregar en un CD a la Dirección de Obras Municipales un mínimo de 30 fotografías en formato digital que muestren las distintas fases de la construcción o trabajo a ejecutar, distribuidas en 10 fotografías antes de comenzar la obra, 10 fotografías durante la ejecución de la obra y 10 fotografías al entregar la obra totalmente ejecutada.
22.3. LETRERO INDICATIVO DE OBRA
El letrero deberá atenerse a lo dispuesto en las especificaciones detalladas en el esquema entregado por el Director de Obras Municipales, . En todo caso y junto a la referencia a datos de la comuna y del proyecto, será obligación incluir la fuente de financiamiento y la institución mandante.
23.- RECEPCIÓN PROVISORIA DE LAS OBRAS:
El Contratista deberá solicitar por escrito la recepción provisoria de las obras, la que será efectuada por una comisión designada por el Sr. Alcalde, que estará integrada por La Comisión Receptora de Obras y estará formada por:
El Sr. Director de Obras Municipales, siempre que éste funcionario no haya sido el Inspector de las obras, y Dos profesionales ó técnicos de la Municipalidad, siempre que ninguno de ellos haya sido el Inspector de las obras.
El Inspector de la Obra acompañará a la Comisión en la Recepción de las obras y pondrá a su disposición toda la información y antecedentes que ésta requiera para llevar a cabo su labor.
Una vez verificado por la Comisión el cabal cumplimiento del Contrato, ésta dará curso a la recepción provisoria y levantará un Acta en triplicado que será firmada por todos los miembros, el I.T.O. y el Contratista o su representante. Dicha Acta será sancionada por Decreto Alcaldicio.
Dicho proceso no podrá extenderse más allá de la duración de la boleta de garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato, la que si se requiere deberá ser cambiada en común acuerdo con la Inspección técnica.
Perfeccionado el proceso anterior, se le devolverá al Contratista la Boleta de Garantía “Fiel Cumplimiento del Contrato”, debiendo éste entregar en ese momento la Boleta de Garantía por “Buena Ejecución de la Obra” con una vigencia de 6 meses desde la fecha de la Recepción Provisoria.
24.- RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LAS OBRAS:
El plazo de garantía de las obras será de 06 meses contados desde la fecha de recepción provisoria de las mismas. Este plazo se entenderá sin perjuicio del plazo de garantía de cinco años de acuerdo al Código Civil, el que se contará desde la fecha de recepción definitiva.
La recepción definitiva se efectuará en la misma forma que la provisoria, procediéndose si corresponde, a la devolución de la garantía que asegura la “Buena Ejecución de las Obras”, previa liquidación del Contrato.
25.- LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO:
El Contrato será liquidado por la Municipalidad de Coltauco previo recepción definitiva de las obras, por la Dirección de Obras. A la fecha de la liquidación del Contrato se procederá a la devolución de la garantía presentada por el Contratista para asegurar la “Buena Ejecución de las Obras”.
26.- OTRAS CONDICIONES:
a) Sólo se considerará un posible aumento de plazo por demoras atribuibles a fuerza mayor o circunstancias especiales, debiendo en estos casos el Contratista presentar una solicitud justificada con 15 días de anticipación a la fecha de expiración del plazo legal, dirigido al Sr. Alcalde, situación que será analizada, pudiendo o no ser aceptada. En todo caso, el plazo máximo de prórroga, será de 15 días corridos.
b) Para todos los efectos legales del Contrato, los plazos se entenderán en días corridos.
c) El Contratista será sancionado con una multa equivalente a 1 UF por cada día de atraso en la instalación de los letreros de obra.
d) El oferente que pasará a ser el “Contratista” no tendrá calidad de funcionario municipal, y será de su responsabilidad el traslado desde y hacia sus labores.
e) Con respecto al proceso de licitación y a la adjudicación:
Resolución de empates:
De existir un empate durante la evaluación de las ofertas, se considerará para definir al ganador, a aquella oferta que tenga mayor puntaje en el Criterio de Evaluación “precio”. Si aún persiste el empate, será el criterio de evaluación de “experiencia” el que prevalecerá. Si aún persiste el empate a partir de lo expuesto anteriormente, será el criterio de evaluación “plazo” el que prevalecerá. Si aún persiste el empate a partir de lo expuesto anteriormente, será el criterio de evaluación: “Cumplimiento de los requisitos”.
Mecanismos para solución de consultas respecto de la adjudicación:
Será la Secretaría de Planificación Comunal, la encargada de aclarar cualquier duda respecto de la adjudicación. Podrá presentar la consulta a través del e-mail: consultas@coltauco.cl, y se derivará al departamento competente. El plazo para efectuar las respectivas respuestas será de 48 horas.
Acreditación de cumplimiento de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social:
Durante la vigencia del Contrato, el adjudicatario deberá acreditar mediante un certificado de la Dirección del Trabajo, que no registra saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años.
Presentación de antecedentes omitidos por los oferentes:
El Oferente que hubiese omitido un antecedente, será informado a través del sistema, por parte de la Municipalidad de Coltauco y tendrá un plazo de hasta 48 horas para ingresarlo, salvo los siguientes documentos: Formulario Nº 4 y Formulario Nº 5. Si cualquiera de estos documentos, no son presentados a la fecha de cierre de recepción de ofertas, será marginado del proceso de licitación.
Devolución de Boleta de Garantía d seriedad de la Oferta
Se hará devolución de esta boleta de garantía a través de la Secretaría de Planificación.
Desde la fecha de adjudicación de la propuesta, los oferentes no adjudicados deberán enviar un e-mail, al correo electrónico carmenpaz.miranda@coltauco.cl, donde debe informar los datos de la garantía que solicitan (N°, banco, monto, nombre del tomador, proceso licitatorio, etc.) y la forma de devolución.
En el caso de que la Licitación se declare desierta, la Garantía de Seriedad de la Oferta les será devuelta en los mismos términos señalados en párrafo anterior.
En el caso del adjudicado, será devuelta de acuerdo a las condiciones previstas en la licitación.
Presentación Ofertas
Si los antecedentes no cumplen con el Formulario indicado en las presentes Bases Administrativas, la oferta será rechazada. También quedará fuera de Bases, si la Boleta de garantía no cumple con los requisitos indicados de acuerdo a detalle de punto N°16 de las presentes Bases; Letra a).
La Comisión evaluadora se reserva el derecho a aceptar los Formularios que considere que son adecuados al proceso licitatorio, aún cuando no sean idénticos al o los solicitados, siempre que cuenten con la información necesaria para su análisis en igualdad de condiciones con el resto de los oferentes
De la Subcontratación:
El Contratista sólo podrá subcontratar parte de las obras, siempre que obtenga la autorización de la Municipalidad. No obstante lo anterior, el Contratista mantendrá la responsabilidad de la totalidad del contrato incluidas aquellas partidas subcontratadas, como asimismo, el pago de todas las obligaciones para con los obreros, empleados, proveedores u otros que se omitan para el subcontratista.
Vigencia de las ofertas:
Las Ofertas que presenten los oferentes deberán tener una vigencia no menor a 30 días.
Modificación de las Bases:
La Municipalidad de Coltauco podrá modificar las presentes Bases, ya sea por iniciativa propia o en atención a una Aclaración solicitada por alguno de los Oferentes, durante el proceso, otorgando un plazo prudencial para que los oferentes puedan adecuar sus ofertas a los nuevos requerimientos. Las modificaciones que se lleven a cabo, serán informadas a través del sitio web www.mercadopublico.cl. Estas modificaciones formarán parte integral de las Bases y serán aprobadas por Decreto Exento. Cualquier modificación a las Bases se entenderán conocidas y aceptadas por partes de los oferentes.
27. De los Formularios de la Licitación:
De los obligatorios:
Formulario N°1 Individualización del Oferente
Formulario N°2 Experiencia del Oferente
Formulario Nº3 Plazo de Ejecución Obras
Formulario Nº4 Presupuesto detallados por partidas
Formulario Nº5 Oferta Económica
De los Optativos:
1) Declaración Prácticas Antisindicales:
(Declaración Jurada Condenas Practicas Antisindicales o Infracción a Derechos Fundamentales del Trabajador.word)
2) Declaración Jurada Sin Conflicto de Interés
DJ_ChileProveedores_PN_sin_inhab.word
DJ_ChileProveedore_PN_con_inhab.word
DJ_ChileProveedores_PJ_sin_inhab.word
DJ_ChileProveedores_PJ_con_inhab.word
Secretaría de Planificación y Coordinación
Municipalidad de Coltauco
CPMD/cpmd.
FORMULARIO N° 1
INDIVIDUALIZACION DEL OFERENTE
PROPUESTA PUBLICA:
FECHA:________________________________________________________________________
A.- NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROPONENTE:
_______________________________________________________________________________
RUT:__________________________________________________________________
B.- NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE
________________________________________________________________________________
RUT:____________________________________________________________________________
C.- DOMICILIO DEL PROPONENTE:
CALLE:_________________________________________________________________________
DEPTO/OFIC:___________________________________________________________________
COMUNA: ______________________________ CIUDAD:______________________________
TELEFONO: ______________________________ FAX : ________________________________
CORREO ELECTRONICO
D.- BOLETA DE GARANTÍA Nº _____________________________________________________
BANCO: __________________________________ FECHA ________________________
MONTO: _________________________________________________________________
FIRMA Y TIMBRE PROPONENTE O REPRESENTANTE LEGAL ___________________________________________________________
NOTA: Los oferentes deberán tener especial cuidado en que la identificación incluida en el presente formulario, sea coincidente con la de su calidad de Proveedor a través del Portal www.mercadopublico.cl
Este formulario deberá incluirse en el Portal www.mercadopublico.cl, el cual deberá ser escaneado con su firma, en documentos administrativos, según Bases.
FORMULARIO Nº2
EXPERIENCIA DEL OFERENTE
OFERENTE ¬¬¬¬¬¬¬
R.U.T.
DOMICILIO
FONO
FAX
E-MAIL
Nº OC O MANDANTE NOMBRE DE LA OBRA O TRABAJO EJECUTADO FECHA DEL CONTRATO DIA/MES/AÑO M2 CONSTRUIDOS MONTO TOTAL CONTRATO $
____________________
FIRMA PROPONENTE
FECHA:________________________
FORMULARIO N° 3
PLAZO DE EJECUCIÓN OBRAS
PROPUESTA PUBLICA:
FECHA:______________________________________________________________________________________
A.- NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROPONENTE:
_______________________________________________________________________________________________
RUT:__________________________________________________________________
B.- NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE
RUT:____________________________________________________________________
C.- DOMICILIO DEL PROPONENTE:
CALLE:__________________________________________________________________
DEPTO/OFIC:_____________________________________________________________
COMUNA: ___________________________ CIUDAD:_____________________________
TELEFONO: ___________________________ FAX : _____________________________
CORREO ELECTRONICO
D.- PLAZO DE EJECUCIÓN EN DÍAS CORRIDOS: _____________________________________
FIRMA Y TIMBRE PROPONENTE O REPRESENTANTE LEGAL ___________________________________________________________
NOTA: Los oferentes deberán tener especial cuidado en que la identificación incluida en el presente formulario, sea coincidente con la de su calidad de Proveedor a través del Portal www.mercadopublico.cl
Este formulario deberá incluirse en el Portal www.mercadopublico.cl manteniendo el mismo formato, el cual deberá ser escaneado en documentos administrativos, según Bases.
FORMULARIO Nº 4
PLAZA BERNARDO OHIGGINS, COLTAUCO
PRESUPUESTO DETALLADO POR PARTIDAS
ITEM DESCRIPCIÓN UN. CANT UNID VALOR UNIT. $ SUB TOTAL $ TOTAL
1 Instalaciones de Faena $ -
1.1 Instalaciones Provisorias gl 1
1.2 Letrero de Obra uni 1
1.3 Construcciones Provisorias gl 1
1.4 Limpieza y Despeje de Terreno mt2 1995
1.5 Retiro de Flora y Arborizacion Menor mt2 1995
1.6 Demoliciones mt3 12
1.7 Retiro de Pavimentos y Solerillas mt2 1099
1.8 Trazado y Replanteo mt2 1995
2 Pavimentos
2.1 Relleno Apisonado m2 1099
2.2 Cama de Ripio e=0,12 m. Compact m2 1099
2.3 Radier m2 1099
2.4 Arena m2 1099
2.5 Baldosin Batuco m2 355
2.6 Baldosa gres Natural 38,5 x 38,5 cm. m2 787
2.7 Baldosa gres color Moro 25 x 25 cm. m2 148
2.8 Baldosa gres color Natural 25 x 25 cm. m2 164
2.9 Solerilla ml 250
3 Pileta Escultorica
3.1 Excavaciones m3 22
3.2 Relleno Apisonado m2 19
3.3 Cama de Ripio e=0,12 m. Compact m2 19
3.4 Radier Pulido m2 25
3.5 Bomba Sumergible c/ instalacion de redes y estanque Uni 1
3.6 Pavimento Piedra Canteada m2 10
3.7 Base Hormigo Microvibrado Uni 4
4 Escenario
4.1 Excavaciones m3 16
4.2 Emplantillado m2 19
4.3 Fundaciones m2 19
4.4 Sobrecimientos m3 16
4.5 Hormigones m3 57
4.6 Armaduras Kg 400
4.7 Pilares Metalicos Uni 4
4.8 Radier m2 59
4.9 Baldosa gres Natural 38,5 x 38,5 cm. m2 4
4.10 Baldosa gres color Moro 25 x 25 cm. m2 55
5 Areas Verdes
5.1 Excavación y Movimiento de Tierra m3 15
5.2 Replantado de Cesped m3 150
5.3 Arborizacion Arbustos de Temporada Uni 12
6 Mobiliario
6.1 Bancas m3 65
6.2 Basureros Uni 10
7 Juegos Infantiles
7.1 Modulo de Juegos Infantiles
7.1.1 Excavaciones m3 6
7.1.2 Emplantillado m2 10
7.1.3 Fundaciones m2 6
7.1.4 Pilares de Madera Uni 18
7.1.5 Vigas de Madera Uni 27
7.1.6 Escaleras Grl 1
7.1.7 Barandas y Pasamanos Grl 1
7.1.8 Soga Fibra Sintetica Mt 45
7.1.9 Coronacion Modulo Grl 1
7.1.10 Cubierta Modulo m2 4
7.1.11 Tobogan Mt 4,2
7.1.12 Anillos y Asas Metalicas Grl 1
7.1.13 Pletinas Metalicas y Pernos Grl 1
7.1.14 Pinturas y Barnices
7.1.14.1 Esmalte Sintetico Mt 29
7.1.14.2 Barniz Mt 18
8 Instalaciones
8.1 Instalaciones Electricas Grl 1
8.1.1 Mejoramiento Faroles C/postes Uni 21
8.1.2 Focos Iluminacion árboles y puntos específicos Uni 12
8.1.3 Focos Iluminacion Pileta Uni 4
8.2 Instalaciones Agua Potable Grl 1
8.2.1 Arranque uni 1
8.2.2 Nicho uni 1
8.2.3 Map uni 1
TOTAL $ -
I.V.A. % 19% $ -
TOTAL PRESUPUESTO $ -
FORMULARIO Nº 5
OFERTA ECONÓMICA
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROPONENTE: ____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
RUT: __________________________________________
OBRA A EJECUTAR: ________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
VALOR NETO OFERTA ECONOMICA $
I.V.A. $
VALOR TOTAL OFERTA
$
(En palabras) SON:
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.
PLAZO MAXIMO DE EJECUCIÓN: __________________________ DIAS CORRIDOS.
FIRMA Y TIMBRE PROPONENTE O REPRESENTANTE LEGAL
FECHA: _______________________________.
|
|
|
|
|
ESPECIFICACIONES TECNICAS |
|
I. MUNICIPALIDAD DE COLTAUCO
ESPECIFICACIONES TECNICAS
OBRA : MEJORAMIENTO PLAZA BERNARDO O`HIGGINS
MANDANTE : I. MUNICIPALIDAD DE COLTAUCO.
UBICACIÓN : AV. BERNARDO O`HIGGINS
COMUNA : COLTAUCO.
PROVINCIA : CACHAPOAL.
REGION : SEXTA.
A GENERALIDADES
DESCRIPCION DEL PROYECTO:
El proyecto consiste en el Mejoramiento de la Plaza Existente, partiendo por la limpieza y el retiro cuidadoso de la excesiva arborización, la nivelación de terreno y reconstrucción de pavimentos guardando una estructura geometría que permitirá la consolidación de áreas verdes y zonas duras mejor conformadas e imbricadas en mayor armonía. Se dispondrá en forma puntual de arborización de reemplazo y una nueva cama de césped en algunos lugares. De forma adicional se constituirá una nueva zona de juegos con la implementación de un castillo de juegos prefabricado. En reemplazo de la pérgola original se dispondrá una nueva glorieta de hormigón armado y metal tipo escenario.
Las Obras remataran con la ejecución de una pileta escultórica que hablara de la imagen que la localidad desea proyectar hacia el futuro.
B CAMPO DE APLICACION:
Las presentes Especificaciones Técnicas regularán la correcta y cabal ejecución de todas las partidas señaladas y descritas en sus procesos constructivos, secuenciales y uso de materiales y equipos. Complementarán lo expresado en los planos del proyecto y todas las obras se entenderán totalmente ceñidas a las Especificaciones Técnicas, además de cumplir con las normas de la buena construcción, debiendo ser entregadas en perfectas condiciones de uso.
En todo caso, todos los materiales y equipos incorporados al proyecto, que ingresen a la obra, se entenderán como de primera calidad en su género, nuevos y contarán con el V º B º de la Inspección, la que podrá solicitar las debidas certificaciones en caso de dudas en sus calidades.
C REFERENCIAS Y CONCORDANCIAS:
C.1. ORDENANZAS, REGLAMENTOS Y OTROS:
Las obras especificadas deberán ejecutarse en estricto acuerdo a lo establecido en:
- Ley General de Urbanismo y Construcción.
- Ordenanza General de Urbanismo y Construcción.
- Plan Regulador (Ordenanza Local)
- Leyes, Decretos y disposiciones reglamentarias vigentes relativas a derechos, impuestos y permisos.
- Reglamentos Técnicos de los organismos especiales en las instalaciones domiciliarias y de urbanización.
- Normas Chilenas de Construcción del I.N.N vigentes.
- Decreto de Educación Nº 548/1988
- Decreto de Salud Nº 289/1989, Nº 977, Nº 594
- Especificaciones Técnicas
C2. LIBRO DE OBRAS
Bajo la custodia y responsabilidad directa del encargado de la Obra, se deberá llevar a cabo un Libro de Obras en triplicado, de carácter obligatorio, foliado y timbrados cuya portada se anotarán los datos mínimos que identifiquen la obra: Nombre de la Obra, Contratista, monto, plazo, profesional a cargo, jefe de Obras e Inspección. Dicho libro será nexo entre el contratista y la inspección, en el se anotarán todas las observaciones, instrucciones y ordenes impartidas por la inspección entendiéndose como oficiales y de carácter obligatorias las que deberán ser firmadas por ambas partes. Deberá permanecer en la obra y las hojas en original serán para la inspección.
C3. PRESCRIPCIONES: SEGURIDAD Y DESARROLLO DE LAS FAENAS:
Será de responsabilidad del Contratista el cumplir con todos los reglamentos relacionados con la seguridad en el trabajo, como el de proveer a su personal de equipos y herramientas adecuadas para una correcta ejecución de las obras.
Del mismo modo, el Contratista se encargará de contratar la mano de obra especializada y debidamente calificada, ateniéndose a lo indicado en las Bases Administrativas respecto de sus jornales y leyes sociales. El Contratista se hará cargo de cualquiera y todos los reclamos que provengan del desarrollo del trabajo de su personal contratado. Se autorizará la utilización de subcontratistas debidamente identificados y aprobados por la inspección, no existiendo en todo caso ninguna delegación de la responsabilidad total y final de las obras encomendadas al Contratista adjudicado con la presente propuesta.
C4. RECEPCION DE MATERIALES:
Todos los materiales que ingresen a la obra serán de primera calidad en su especie, sin uso anterior y contarán con el V º B º de la Inspección, la que podrá solicitar las debidas certificaciones en caso de duda en su calidad. El aprovisionamiento, traslado y almacenamiento de los materiales de la obra se ajustará a lo indicado en las respectivas Normas I.N.N. Las marcas que aparezcan especificadas son antecedentes referenciales, debiendo el Contratista como mínimo cumplir con el aprovisionamiento de materiales y/o equipos que cumplan con todas las características, calidades y tecnologías de las referencias.
C5. DUDAS DE LO ESPECIFICADO:
Se da por establecido que el Contratista visitará el terreno oportunamente, imponiéndose de las condiciones de trabajo en él y de la exacta ubicación de la Obra, incluyendo en su oferta todos los trabajos que dicho emplazamiento requiera. En todo caso y ante dudas que le surjan de tal visita o de la revisión de las presentes Especificaciones Técnicas, comunicará sus consultas dentro de las formas y plazos establecidos en las Bases Administrativas. Por lo expuesto será de su exclusiva responsabilidad cualquier omisión en su oferta en aspectos propios del estudio o interpretación de los antecedentes técnicos de la propuesta.
01. GASTOS ADICIONALES Y LA ITO:
02. GASTOS ADICIONALES:
Serán de costo del contratista la ejecución de los proyectos de especialidades e instalaciones debiendo gestionar las respectivas factibilidades, proyectos y permisos para su respectiva aprobación
0.3 DERECHOS, PERMISOS, APORTES:
Antes de iniciar las faenas el Contratista adjudicado, deberá efectuar los trámites municipales relativos al permiso de edificación. El cual deberá ser aprobado por la DOM. Además efectuará la presentación y aprobación de los antecedentes técnicos de las instalaciones ante los organismos competentes.
0.4 GARANTIAS:
Será de responsabilidad del Contratista el obtener y presentar las garantías bancarias que el Contrato estipula, quedando el costo de ellas incluido en sus Gastos Generales. Sus montos y vigencias serán según la reglamentación vigente al respecto.
0.5 CERTIFICADOS DE CALIDAD:
El Contratista deberá obtener de organismos e instituciones reconocidas por el Estado, los certificados de calidad y ensayes que requiere la Inspección ante dudas de una calidad de obra. Los costos que ello implique serán de cuenta del Contratista.
1. TRABAJOS PREVIOS
1.1 INSTALACIONES PROVISORIAS:
Incluye todas las instalaciones provisorias para el correcto desarrollo de las faenas.
El Contratista ejecutará la presentación y obtendrá oportunamente los permisos y empalmes provisorios para las redes de las instalaciones que demande la ejecución de la obra.
1.2 LETRERO DE OBRA:
Se deberá consultar la ejecución y colocación de un letrero, se colocará en lugar claramente visible para el paso de transeúntes y previa aprobación de la Inspección. El tamaño del letrero será de 2,00m x 3,00 m, en él se indicará el nombre de la obra a ejecutar y a lo menos el mandante de la obra, fuente de financiamiento y monto, plazos de inicio y término de obras.
1.3 CONSTRUCCIONES PROVISORIAS:
Se consultarán en este rubro todas las instalaciones de faena necesarias para otorgar las adecuadas condiciones de trabajo al personal de la obra e Inspección Fiscal
1.4 LIMPIEZA Y DESPEJE DEL TERRENO:
Antes de iniciar los trabajos de construcción, se procederá a limpiar el terreno despejándolo de basuras, escombros, malezas y otros excedentes que existan. Se retirara además todo el mobiliario existente, tales como escaños, basureros, bases de faroles, etc. Los cuales serán almacenados en una bodega establecida para tales fines o de lo contrario trasladados a dependencias municipales para su almacenamiento seguro.
1.5 RETIRO DE FLORA Y ARBORIZACION MENOR
Antes de iniciar los trabajos de construcción, se procederá a retirar parte de la flora y arborización menor. Arbustos como Rosales, Maquis, y otros, serán trasplantados e instalados provisoriamente en maceteros y trasladados a dependencias municipales.
Todo de acuerdo a la indicación específica de la ITO, ya que esto se realizará para lograr una plaza más segura y para evitar que las plantas en mal estado o densamente pobladas afecten el entorno.
1.6 DEMOLICIONES
Se ejecutara la demolición de la pérgola, pileta, bases de muros y todo elemento de hormigón o madera existentes, a fin de dejar en el sitio de la obra solamente terreno natural y arborización mayor. Para esta demolición se utilizara herramientas neumáticas y retroexcavadora, retirando todo elemento excedente y llevando todo a un botadero autorizado.
1.7 RETIRO DE ARBORIZACION MAYOR
Antes de iniciar los trabajos de construcción, se procederá a retirar 03 árboles de grandes dimensiones, en cuyo caso se excavara su base hasta desplazarla y luego será arrastrada por una Excavadora. Una vez retirados los arboles, serán trasladados a un botadero autorizado.
1.8 RETIRO DE PAVIMENTOS Y SOLERILLAS
Se ejecutara la demolición y retiro de pavimentos, solerillas y otros, en la totalidad de la superficie de la plaza, la cual deberá quedar completamente desnuda, a fin de realizar los movimientos de terreno necesarios para las siguientes partidas. Todo escombro será retirado del sitio de la obra y trasladado a un botadero autorizado.
1.9 TRAZADOS Y REPLANTEO:
Acorde a lo señalado en los planos, el Contratista ejecutará el trazado, considerando las correspondientes cotas de dimensiones, puntos de referencia y niveles.
Se ejecutará el replanteo mediante un tablestacado perimetral a la obra, sobre el cual se trazarán los ejes indicados en planos. El trazado se efectuará a tiza sobre el terreno debidamente raspado y nivelado y será recibido conforme por la Inspección.
2. PAVIMENTOS
2.1 RELLENO APISONADO
Se ejecutarán rellenos de altura variable según terreno, con material excedente o de aporte, libre de materias orgánicas, ejecutándose en capas de no más de 0,10 m, que se humedecerán y apisonarán hasta que el suelo deje de comprimirse. Compactadas utilizando elementos vibradores mecánicos o manuales. Este material podrá tener áridos de diámetro no superior a 0,07m y su calidad y colocación contará con el V º B º de la Inspección. Cada capa se regará abundantemente antes de su compactación se rematará con una capa superior de ripio de regular tamaño, extendido y compactado mecánicamente.
2.2 CAMA DE RIPIO
El relleno descrito anteriormente se rematará con una cama de ripio de 0,10 m de espesor, tamaño máximo de los áridos será de 25 mm. Se extenderá adecuadamente sobre los rellenos compactando esta capa por medios mecánicos. A modo de remate de esta faena se colocará sobre esta capa de ripio, una capa de arena apisonada y una lámina de polietileno negro grueso para aislación hídrica, la que interrumpirá la capilaridad de los materiales de relleno impidiendo el ascenso de la humedad natural del terreno.
2.3 RADIER
Se consulta como base de todo pavimento. Será ejecutado en hormigón del tipo H-10. Tendrá un espesor de 0.1 m. Se deberá verificar la compactación y nivelación de la base de apoyo controlando el espesor de dicha base según especificaciones, además de chequear que la dosificación del hormigón a utilizar sea la fijada en especificaciones.
Su terminación será de radier afinado para recibir pavimento Cerámico. Se deberá controlar que la mezcla sea homogénea, de consistencia y docilidad adecuada, verificando la trabajabilidad y estabilidad plástica de la mezcla en toda la duración del proceso (cono de abrams). Los ensayos que se efectúen deberán ser informados dejando constancia de sus resultados en Libro de Obra.
Durante la colocación del hormigón se deberá evitar la segregación de la mezcla, colocándose al hormigón en una sola capa igual al espesor del radier, haciéndolo en forma continua, avanzando siempre en la misma dirección y descargando el hormigón contra el frente de avance, vertiéndolo desde el centro hacía los bordes del radier.
2.4 ARENA:
Se utilizara Arena gruesa sobre el radier antes de fraguar con una capa de 5 cm., para funcionar como pegamento.
2.5 BALDOSIN BATUCO
Se dispondrá Baldosín Batuco 25x12 cms. En todas las áreas señaladas en los planos, en general todo borde de área verde consolidado.
2.6. BALDOSA GRES NATURAL
Se dispondrá en todas las áreas señaladas en los planos. La separación entre ellas es de 0,02 m. dejando otros pastelones como terminaciones en las orillas de 0,50 x 0,10 m. Hay que preocuparse de que todos los pastelones queden a nivel y debidamente ubicados con sus separaciones.
2.7. BALDOSA GRES COLOR MORO
Se dispondrá en todas las áreas señaladas en los planos. La separación entre ellas es de 0,02 m. dejando otros pastelones como terminaciones en las orillas de 0,50 x 0,10 m. Hay que preocuparse de que todos los pastelones queden a nivel y debidamente ubicados con sus separaciones.
2.8. BALDOSA GRES COLOR NATURAL
Se dispondrá en todas las áreas señaladas en los planos. La separación entre ellas es de 0,02 m. dejando otros pastelones como terminaciones en las orillas de 0,50 x 0,10 m. Hay que preocuparse de que todos los pastelones queden a nivel y debidamente ubicados con sus separaciones.
2.9 SOLERILLAS
Se instalaran en las extensiones de jardineras y en las divisiones o intersecciones de pavimentos, se colocaran solerillas de hormigón prefabricado de canto redondeado.
3. PILETA ESCULTORICA
3.1 EXCAVACIONES
Se procederá a la excavación en la zona donde se ejecutara la pileta escultórica deacuerdo a los planos de detalle respectivos. La excavación se realizara con maquinaria y el material retirado será inmediatamente transportado a un botadero autorizado.
3.2 RELLENO APISONADO
Se ejecutarán rellenos de altura variable según terreno, con material excedente o de aporte, libre de materias orgánicas, ejecutándose en capas de no más de 0,10 m, que se humedecerán y apisonarán hasta que el suelo deje de comprimirse. Compactadas utilizando elementos vibradores mecánicos o manuales. Este material podrá tener áridos de diámetro no superior a 0,07m y su calidad y colocación contará con el V º B º de la Inspección. Cada capa se regará abundantemente antes de su compactación se rematará con una capa superior de ripio de regular tamaño, extendido y compactado mecánicamente.
3.3 CAMA DE RIPIO
El relleno descrito anteriormente se rematará con una cama de ripio de 0,10 m de espesor, tamaño máximo de los áridos será de 25 mm. Se extenderá adecuadamente sobre los rellenos compactando esta capa por medios mecánicos. A modo de remate de esta faena se colocará sobre esta capa de ripio, una capa de arena apisonada y una lámina de polietileno negro grueso para aislación hídrica, la que interrumpirá la capilaridad de los materiales de relleno impidiendo el ascenso de la humedad natural del terreno.
3.4 RADIER PULIDO
Se consulta como terminación en Pileta Escultórica. Será ejecutado en hormigón del tipo H-15. Tendrá un espesor de 0.1 m. Se deberá verificar la compactación y nivelación de la base de apoyo controlando el espesor de dicha base según especificaciones, además de chequear que la dosificación del hormigón a utilizar sea la fijada en especificaciones.
Se deberá controlar que la mezcla sea homogénea, de consistencia y docilidad adecuada, verificando la trabajabilidad y estabilidad plástica de la mezcla en toda la duración del proceso (cono de abrams). Los ensayos que se efectúen deberán ser informados dejando constancia de sus resultados en Libro de Obra.
Durante la colocación del hormigón se deberá evitar la segregación de la mezcla, colocándose al hormigón en una sola capa igual al espesor del radier, haciéndolo en forma continua, avanzando siempre en la misma dirección y descargando el hormigón contra el frente de avance, vertiéndolo desde el centro hacía los bordes del radier.
3.5 Pileta con ranas (Juego de agua a ejecutar y aprobar por el contratista)
A continuación se entregarán los criterios generales y elementos necesarios para ejecutar las obras del “juego de agua” correspondiente a pileta con esculturas de ranas idénticas. El contratista deberá desarrollar y presentar el proyecto respectivo y definitivo. En la planta de arquitectura se muestra la ubicación del juego y sus elementos.
La pileta escultórica se dividirá en chorros de agua provenientes desde el centro de la pileta y desde las bocas de las 4 ranas modeladas y entregadas al contratista.
El “juego de agua”, consiste en una superficie de hormigón rugoso (peinado), desde donde se generan chorros de agua impulsados por aspersores embutidos en el hormigón y que además contará con luces que ilumine cada chorro.
Es muy importante que los aspersores no sobresalgan pues con esto se pretende evitar la destrucción de estos, vandalismo o accidentes (ver lámina de detalles).
Los aspersores serán alimentados por red existente mediante un arranque y medidor de 25mm (1”). Se deberá dejar una llave de paso para control en nicho bajo tierra con tapa metálica y candado.
Desde el medidor se distribuye el suministro a través de tubería tipo HDPE de 38mm (1 ½”) hacia cada uno de los aspersores. Los aspersores ubicados en el centro de la pileta y en las ranas que serán metálicos del tipo Pop-Up súper jet, chorro vertical en el centro de la pileta y horizontal de la boca de las ranas.
Se deberá considerar el proyecto hidráulico definitivo, el cual deberá contar con los permisos y aprobación y/o recepción de Essbio.
El agua que emane del juego será conducida gravitacionalmente hasta llegar a pileta de PVC con rejilla metálica fija a radier (antivandalismo) u otra solución que contemple el contratista en su diseño definitivo, conectada a un estanque bajo terreno, cuya ubicación se sugiere en plano de arquitectura.
Se propone estanque de polietileno de alta densidad o similar de 2400 litros aprox. Esta capacidad podrá variar a partir de cálculo definitivo realizado por el contratista. Dentro del estanque se instalará bomba sumergible de 1hp (o la que se determine en el proyecto) con su correspondiente empalme eléctrico. El objetivo es conducir el agua acumulada en el estanque a una red de riego en tubería tipo HDPE de 25mm o 32mm según lo determine el proyecto definitivo, con aspersores anti vandálicos que surtan agua a las demás áreas verdes. La ubicación de los aspersores de riego se señalará en el diseño de la pileta en planta de trazados.
Con respecto a las esculturas de ranas serán entregadas al contratista junto a los plintos, las que deben ser instaladas de acuerdo a planimetría.
3.6 PAVIMENTO PIEDRA CANTEADA
En el Perímetro de la Pileta escultórica se dispondrá pavimento de piedra canteada, afianzada sobre cama de arena y confinada por pavimentos y solerilla.
4. ESCENARIO
4.1 EXCAVACIONES
Se harán las necesarias para dar cabida a las fundaciones, radieres y estructuras indicados en las láminas respectivas de Planos de Estructuras, llegando en cada caso a los niveles graficados en los mismos.
El fondo de las excavaciones deberá quedar perfectamente horizontal, no debiendo aparecer removido o con alteraciones en la construcción natural del terreno. Todo exceso en la excavación vertical, será recuperado a nivel de las fundaciones con hormigón de dosificación menor, debiendo en todo caso llegar hasta terreno firme (inalterado).
Las excavaciones serán recibidas por el profesional que haya suscrito el proyecto de estructuras el que dará la autorización para ejecutar los cimientos dando el sello definitivo de fundación. El procedimiento de recepción de los sellos se realizará a través del libro de obra, con la nota de aprobación de los sellos de los profesionales ya señalados, no se aceptará recepción de los sellos a través de otro tipo de documento o libro interno. No debe efectuarse la colocación de emplantillado si no se encuentran recibidos los sellos.
4.2 EMPLANTILLADO
Posterior a la ejecución de las excavaciones, y recepción de sellos, se procede con el emplantillado con Hormigón H‐5 de 170 kg cem/m3, de mínimo 5 cm de espesor.
La preparación del Hormigón se debe realizar mediante sistema mecánico, al igual que el sistema de vibrado. La excavación debe limpiarse de todo material suelto, previo al vaciado del hormigón. Al vaciar el hormigón no hay que desmoronar el terreno.
4.3 FUNDACIONES
Se deberá cumplir con lo establecido en el capítulo 7 Título 5 de La O.G.U.C., posterior a la ejecución del emplantillado, se consulta fundación corrida de 55 x 40 cm con Hormigón Tipo H‐10 R28 ≥ 100 Kg/cm2 con un máximo de 20% de bolón desplazador.
La mezcla deberá incorporar Hidrófugo en Pasta CERESITA el cual elimina los problemas de absorción capilar y permeabilidad. Este producto se incorpora en proporción al agua de amasado a razón de 1:10 siguiendo las recomendaciones del fabricante.
La Fundación será armada con cadena de barras de acero A 440‐ 280 H, con diámetro de acuerdo a lo indicado en los planos de estructuras.
Al igual que en el emplantillado, al vaciar el hormigón no se debe desmoronar el terreno. La preparación del hormigón considerará revoltura mecánica y se compactará con varilla metálica.
Los bolones y el hormigón se colocarán en capas de 20 cm. que se compactarán separadamente, deberán estar limpios y desprovistos de partículas contaminantes, para lo cual deberán ser limpiados con agua previa a su colocación y no podrán tener una dimensión mayor 6”.
Se dejaran las pasadas para instalaciones de agua potable, alcantarillado y otras que incluya el proyecto. Una vez hormigonado se mantendrá la superficie húmeda durante 7 días.
4.4 SOBRECIMIENTO
El Sobrecimiento será de Hormigón armado con cadena de barras de acero A 440‐ 280 H, con medidas de 15 x 10 cm y diámetro de estribos de 6mm y tensores de 10 mm. El Hormigón Tipo H‐20 R28≥ 200 Kg/cm2.
El tipo de armadura señalado podrá asimilarse a Cadena Electrosoldada Acma, en la dimensión de barras de 9.2 mm de diámetro
Para la ejecución, se debe marcar en el cimiento el ancho del sobrecimiento, colocando el moldaje perfectamente alineado, y por el interior del moldaje se marca con clavos el nivel que tendrá el sobrecimiento.
El hormigón considerará revoltura mecánica de la mezcla y se coloca por capas compactándolo con vibrador y golpeando el moldaje con mazo de madera. El moldaje y el hormigón se mantendrán mojados durante siete días. La mezcla deberá incorporar Hidrófugo en Pasta CERESITA el que elimina los problemas de absorción capilar y permeabilidad. Este producto se incorpora en proporción al agua de amasado a razón de 1:10 siguiendo las recomendaciones del fabricante.
Las dimensiones del sobrecimiento serán las establecidas en el proyecto de estructuras no obstante lo anterior estás deberán considerar, la sección mínima de 0,50 m de ancho por 0,50 m de alto y el ancho no puede ser inferior al del muro o pilar que soporta, NPT de 0,20m sobre terreno adyacente en el punto más desfavorable.
4.5 HORMIGONES
La mezcla, colocación en obra y curado del hormigón se hará según las normas I.N.N. Nch. 172.
Con el objeto de alcanzar exactitud y uniformidad de los resultados, se recomienda que todos los
Componentes del hormigón se midan peso Ref. Norma I.N.N. Nch. 170.
La colocación del hormigón en su posición definitiva se hará antes que transcurran 30 minutos en que el agua se puso en contacto con el cemento. No se permitirá la colocación del hormigón cuando la Tº del ambiente sea igual o menor a +5ºC. No se permitirá la colocación del hormigón en superficies directamente expuestas al sol, cuando la Tº ambiente sea superior a 30ºC.
La colocación del hormigón se realizará de acuerdo a un plan de trabajo organizado, teniendo en cuenta que el hormigón debe ser colocado en faena continua entre juntas de construcción, previamente fijadas.
El espesor máximo de la capa de hormigón que se esté colocando no excederá 50 cm. Ni del espesor que pueda ser perfectamente compactado.
El hormigón será compactado hasta alcanzar su máxima densidad posible. La operación se hará perfectamente mediante vibración mecánica, suplementada por apisonado y compactación manual.
El tiempo de la aplicación de la vibración dependerá de la consistencia del hormigón, de su composición y de la potencia del vibrador.
En el curado del hormigón se hará de acuerdo al contenido de los Arts. 17 y 18 inclusive de la Norma I.N.N. Nch. 172.
4.6 ARMADURAS:
a) Disposiciones de las armaduras
1. En general, deberán aceptarse todas las disposiciones contenidas en la norma INN Nch. 429 artículo 11 al 20 inclusive, y las siguientes disposiciones especiales.
2. No podrá emplearse aceros de diferentes tipos en un mismo elemento estructural.
3. Las barras de acero se cortarán y doblarán en frío a velocidad limitada.
4. Las barras que han sido cortadas no serán enderezadas, no podrán ser dobladas en una misma zona con excepción de las barras de acero A 37 – 24 H.
5. La tendencia a la rectificación de las barras con curvatura dispuestas en la zona de tracción, será evitada con estribos convenientemente distribuidos.
b) Colocación de armaduras
1. Las armaduras deben colocarse limpias, exentas de polvo, barro, escamas de óxido, grasas, aceites, pinturas y toda otra sustancia capaz de reducir la adherencia con el hormigón.
2. Las armaduras que estuvieren cubiertas por mortero o pasta de cemento u hormigón endurecido se limpiarán hasta eliminar todo resto en contacto con las barras.
3. Todas las armaduras se colocarán en las posiciones precisas que se indican en planos.
4. Durante la colocación y fraguado del hormigón las armaduras deberán mantenerse en las posiciones indicadas en los planos, evitando los desplazamientos o vibraciones enérgicas. Para esto deberán disponerse los elementos adecuados.
5. Para sostener o separar las armaduras se empleará espaciadores metálicos, de mortero(pastillas) o de plástico. No podrá emplearse trozos de ladrillo, piedras ni trozos de madera.
6. Todos los estribos deberán llevar ganchos en sus extremos.
c) Separación de armaduras
1. La distancia libre entre barras paralelas no deberá ser inferior al diámetro de las barras y, por lo menos igual a 1 1/3 del tamaño de agregado grueso.
En todo caso deberá cumplirse que el hormigonado de los elementos estructurales se realice en forma de asegurar la debida compactación del elemento y el llenado completo de los vacíos entre barras.
d) Unión de armaduras
1. En general, se considera uniones de barras por simple traslapo. Sin embargo, podrá utilizarse uniones soldadas o dispositivos mecánicos adecuados, debidamente sancionados por la experiencia y laboratorios competentes.
2. Las uniones por traslapo se harán en un largo igual L : 50 cm. mínimo.
3. La longitud del traslapo L en ningún caso será inferior a 30 cm.
4. En lo posible, en las barras que constituyen las armaduras no se realizará empalmes. Lo dicho será tenido especialmente en cuenta cuando se trate de barras sometidas a esfuerzo de tracción.
5. Si lo establecido en el punto 4, resultara imposible de cumplir, los empalmes se ubicarán en aquellos lugares en que las barras tengan las solicitaciones mínimas.
4.7 PILARES METALICOS
Se consulta 04 Pilares Metalicos de 6” de diámetro y espesor 6mm. Los cuales soportaran la cubierta del escenario, dicha sección será calculada y visada por el Ingeniero Estructural a cargo de la obra y eventualmente modificada según calculo.
4.8 RADIER
Se consulta como base de pavimentos en Escenario. Será ejecutado en hormigón del tipo H-10. Tendrá un espesor de 0.1 m. Se deberá verificar la compactación y nivelación de la base de apoyo controlando el espesor de dicha base según especificaciones, además de chequear que la dosificación del hormigón a utilizar sea la fijada en especificaciones.
Su terminación será de radier afinado para recibir pavimento Cerámico. Se deberá controlar que la mezcla sea homogénea, de consistencia y docilidad adecuada, verificando la trabajabilidad y estabilidad plástica de la mezcla en toda la duración del proceso (cono de abrams). Los ensayos que se efectúen deberán ser informados dejando constancia de sus resultados en Libro de Obra.
Durante la colocación del hormigón se deberá evitar la segregación de la mezcla, colocándose al hormigón en una sola capa igual al espesor del radier, haciéndolo en forma continua, avanzando siempre en la misma dirección y descargando el hormigón contra el frente de avance, vertiéndolo desde el centro hacía los bordes del radier.
4.9 BALDOSA GRES NATURAL
Se dispondrá en todas las áreas señaladas en los planos. La separación entre ellas es de 0,02 m. dejando otros pastelones como terminaciones en las orillas de 0,50 x 0,10 m. Hay que preocuparse de que todos los pastelones queden a nivel y debidamente ubicados con sus separaciones.
4.10 BALDOSA GRES COLOR MORO
Se dispondrá en todas las áreas señaladas en los planos. La separación entre ellas es de 0,02 m. dejando otros pastelones como terminaciones en las orillas de 0,50 x 0,10 m. Hay que preocuparse de que todos los pastelones queden a nivel y debidamente ubicados con sus separaciones.
5. AREAS VERDES
5.1 EXCAVACIÓN Y MOVIMIENTOS DE TIERRAS
Se realizaran las excavaciones necesarias para dar cabida a las raíces de los diferentes arboles y arbustos propuestos
El fondo de las excavaciones deberá quedar perfectamente horizontal, no debiendo aparecer removido o con alteraciones en la construcción natural del terreno
5.2 REPLANTADO DE CESPED
En las superficies que queden sin césped debido a la remoción de árboles, se considera una capa de tierra vegetal de a lo menos 20 cm. de espesor. La siembra se efectuará sobre el terreno rastrillado, a una profundidad de 2 cm. aproximadamente. Se esparcirá la semilla para luego cubrirla con capas delgadas de no más de 2 cm. de espesor, con tierra arneada de lítre, ésta capa de tierra se compactará con rodillo liviano para lograr una buena adherencia entre semillas y terreno, para la siembra se utilizará semilla de tipo Long-Grass con mezcla trébol Enano.
Luego del sembrado el césped se deberá regar con una lluvia bastante fina para que no se formen pozas. La frecuencia del riego depende del clima, siendo preciso regar hasta tres veces al día, durante diez a quince días hasta que germine. Se entregará con dos cortes, el primero será con tijeras y el segundo con máquina.
También se puede utilizar pasto en rollo, siempre y cuando sea de similares características al existente.
5.3 ARBORIZACION ARBUSTOS DE TEMPORADA
Se contempla la plantación de árboles nativos tales como quillay, maitenes, liquidámbar y tendrán como mínimo 2 m. de altura.
Cada árbol llevará un tutor en madera de pino impregnada de 3 a 4”.Se confeccionarán tacitas de 1m. de diámetro para permitir el regadío con solerillas según diseño.
6. MOBILIARIO
6.1 BANCAS
Será Ejecutadas In Situ, en base a Hormigón Microvibrado deacuerdo a los planos y detalles respectivos
La mezcla, colocación en obra y curado del hormigón se hará según las normas I.N.N. Nch. 172.
Con el objeto de alcanzar exactitud y uniformidad de los resultados, se recomienda que todos los
Componentes del hormigón se midan peso Ref. Norma I.N.N. Nch. 170.
La colocación del hormigón en su posición definitiva se hará antes que transcurran 30 minutos en que el agua se puso en contacto con el cemento. No se permitirá la colocación del hormigón cuando la Tº del ambiente sea igual o menor a +5ºC. No se permitirá la colocación del hormigón en superficies directamente expuestas al sol, cuando la Tº ambiente sea superior a 30ºC.
La colocación del hormigón se realizará de acuerdo a un plan de trabajo organizado, teniendo en cuenta que el hormigón debe ser colocado en faena continua entre juntas de construcción, previamente fijadas.
El espesor máximo de la capa de hormigón que se esté colocando no excederá 50 cm. Ni del espesor que pueda ser perfectamente compactado.
El hormigón será compactado hasta alcanzar su máxima densidad posible. La operación se hará perfectamente mediante vibración mecánica, suplementada por apisonado y compactación manual.
El tiempo de la aplicación de la vibración dependerá de la consistencia del hormigón, de su composición y de la potencia del vibrador.
En el curado del hormigón se hará de acuerdo al contenido de los Arts. 17 y 18 inclusive de la Norma I.N.N. Nch. 172.
6.2 BASUREROS
Se dispondrán basureros Marca INDUCROM ® Modelo Liverpool ® sin Arco.
Estos basureros están compuestos por Soporte de Acero SAE - 1010 en perfil 40 x 40 mm, pintado con polvo electrostático termo convertible y poseen una Altura de 78 cm.
La terminación cuerpo de basurero es en Acero Inoxidable o Acero SAE 1010 pintado con polvo electrostático termo convertible. Cada basurero con una Capacidad de 45 litros aproximado
7. JUEGOS INFANTILES
7.1 MODULO DE JUEGOS INFANTILES
En el área destinada a los juegos infantiles se ejecutara módulo de juegos, construido “IN SITU” utilizando Piezas de Madera, así como Perfiles y Pletinas Metálicas, deacuerdo a los planos respectivos
7.1.1 EXCAVACIONES
Se harán las necesarias para dar cabida a las fundaciones de Pilares de Madera indicados en las láminas respectivas, llegando en cada caso a los niveles graficados en los mismos.
El fondo de las excavaciones deberá quedar perfectamente horizontal, no debiendo aparecer removido o con alteraciones en la construcción natural del terreno. Todo exceso en la excavación vertical, será recuperado a nivel de las fundaciones con hormigón de dosificación menor, debiendo en todo caso llegar hasta terreno firme (inalterado).
Las excavaciones serán recibidas por el profesional que haya suscrito el proyecto de estructuras el que dará la autorización para ejecutar los cimientos dando el sello definitivo de fundación. El procedimiento de recepción de los sellos se realizará a través del libro de obra, con la nota de aprobación de los sellos de los profesionales ya señalados, no se aceptará recepción de los sellos a través de otro tipo de documento o libro interno. No debe efectuarse la colocación de emplantillado si no se encuentran recibidos los sellos.
7.1.2 EMPLANTILLADO
Posterior a la ejecución de las excavaciones, y recepción de sellos, se procede con el emplantillado con Hormigón H‐5 de 170 kg cem/m3, de mínimo 5 cm de espesor.
La preparación del Hormigón se debe realizar mediante sistema mecánico, al igual que el sistema de vibrado. La excavación debe limpiarse de todo material suelto, previo al vaciado del hormigón. Al vaciar el hormigón no hay que desmoronar el terreno.
7.1.3 FUNDACIONES
Se deberá cumplir con lo establecido en el capítulo 7 Título 5 de La O.G.U.C., posterior a la ejecución del emplantillado, se consulta fundaciones aisladas de 40x40 cm de ancho y altura variable con Hormigón Tipo H‐10 R28 ≥ 100 Kg/cm2 con un máximo de 20% de bolón desplazador.
La mezcla deberá incorporar Hidrófugo en Pasta CERESITA el cual elimina los problemas de absorción capilar y permeabilidad. Este producto se incorpora en proporción al agua de amasado a razón de 1:10 siguiendo las recomendaciones del fabricante.
Al igual que en el emplantillado, al vaciar el hormigón no se debe desmoronar el terreno. La preparación del hormigón considerará revoltura mecánica y se compactará con varilla metálica.
Los bolones y el hormigón se colocarán en capas de 20 cm. que se compactarán separadamente, deberán estar limpios y desprovistos de partículas contaminantes, para lo cual deberán ser limpiados con agua previa a su colocación y no podrán tener una dimensión mayor 6”.
Se dejaran las pasadas para instalaciones de agua potable, alcantarillado y otras que incluya el proyecto. Una vez hormigonado se mantendrá la superficie húmeda durante 7 días.
7.1.4 PILARES DE MADERA
La estructura de los módulos de juegos infantiles estará compuesta por pilares rollizos de madera estructurales de 4” de diámetro, los cuales irán fundados en zapatas de hormigos descritas en el punto 7.1.3 de la presente.
7.1.5 VIGAS DE MADERA
Las vigas de los juegos infantiles estarán compuestas por rollizos de madera estructurales de Pino de 4” las cuales estarán ancladas a los pilares rollizos por medio de pletinas metálicas y pernos metálicos, según los detalles respectivos.
7.1.6 ESCALERAS
Las Escalera del Módulo de Juegos, serán ejecutadas sobre vigas de Pino de 3x5”, los peldaños, estarán conformados por piezas de madera de 8 x 1” horizontales, quedando una huella de 20 cm y contrahuella de 20 cm.
7.1.7 BARANDAS Y PASAMANOS
La Baranda superior del módulo de juegos ira ejecutada en madera de Pino de 3 x5” anclada a los pilares rollizos por medio de pletinas metálicas y pernos metálicos, según los detalles respectivos.
Los pasamanos de la escalera serán de rollizos de 4” de diámetro idénticos a pilares de la obra.
7.1.8 SOGA FIBRA SINTETICA
Se utilizara soga de fibra sintética para la protección de la baranda y pasamanos en reemplazo de balaustros
7.1.9 CORONACION MODULO
La coronación del módulo de juego será ejecutada en base a pino ½ x 12”.
7.1.10 CUBIERTA MODULO
La estructura de cubierta estará formada por 04 vigas de 1x4”, revestidas en tablas de pino de ½ x 4” y 1 ½ x 1 ½ “.
7.1.11 TOBOGAN
Se dispondrá de un tobogán recto de fibra de vidrio de 4.2 mt de largo, con un ángulo de inclinación de 30°, el cual debe quedar fijado perfectamente a la estructura superior así como anclado firmemente al piso.
7.1.12 ANILLOS Y ASAS METALICAS
Se dispondrá de anillos, y asas metálicas que completaran el módulo de juegos deacuerdo a los planos y detalles respectivos.
7.1.13 PLETINAS METALICAS Y PERNOS
Para Uniones de Piezas de Madera, se utilizarán pletinas metálicas de 3/16, deacuerdo a lo señalado en planos respectivos.
Los pernos por lo general serán de ¼ y ½ . y llevaran tuerca y golilla.
7.1.14 PINTURAS Y BARNICES
7.1.14.1 ESMALTE SINTETICO
Sobre todas las superficies de madera que lo consulten, se aplicará una mano de fondo blanco sintético de ALBA o equivalente, rellenando en aquellas maderas que presente oquedades, con enduido plástico al agua de 1° calidad, luego se aplicarán tres manos de esmalte sintético Satinol o equivalente, color a determinar.
7.1.14.2 BARNIZ
Sobre todas las superficies de madera que lo consulten, se aplicará Barniz. Inicialmente se aplicará - de ser necesario - tapaporos luego de un lijado liviano, limpieza con cepillo blando y trapo embebido en aguarrás.
Luego se aplicará una mano de imprimación (barniceta) con el barniz diluido en una relación 2:1 con aguarrás mineral de primera calidad. Como terminación se aplicarán 3 manos de barniz semimate Alba o equivalente.
8. INSTALACIONES
8.1 INSTALACIONES ELECTRICAS
En el presente ítem se consideran todas las instalaciones de redes eléctricas en las que se incluyen centros de luz de faroles, pileta y escenario, enchufes, alimentación hacia los distintos artefactos, interruptores, tableros generales, equipos de medidas, etc.
Todas las instalaciones se ejecutarán embutidas en muros, pilares, etc., de acuerdo a normas S.E.C. El proyecto deberá desarrollarse de acuerdo a lo señalado en las especificaciones técnicas especiales del proyecto eléctrico adjunto en lo que se refiere a montaje, instalación, conexión, pruebas y calibración de todos los equipos y elementos para dejar en operación el sistema eléctrico y de control. Además se incluirá detalles de los equipos por sector.
8.1.1 FAROLES C/ POSTES
Se debe hacer mantención de cada uno de los faroles existentes. Esta mantención consistirá en:
Cambio de ampolletas del mismo tipo, potencia y calidad igual o superior a las instaladas.
Cambio de parte de las unidades (luminarias,) por otras de iguales o superiores características.
Reemplazo de reflectores en mal estado refractores quebrados o trizados.
Lavado y limpieza de todas las unidades existentes o cambio de sus elementos para mantener el nivel de iluminación y adecuada presentación.
Mantener uniformidad de temperatura de color en todos los puntos que tengan el mismo tipo de iluminación.
Cambio de conductores y/o canalizaciones, en caso de considerarlo necesario para el buen funcionamiento de cada uno de los faroles
Reemplazo de elementos de protección, se cuidará que la capacidad de los elementos reemplazados sea la indicada.
Cambio de accesorios, se incluye la reposición de portalámparas, ballast, ignitores, celdas fotoeléctricas, contactores, interruptores automáticos y cualquier elemento que forme parte normal de la instalación de las luminarias.
Toda estructura (soporte, linternas, postes, etc.) dañadas por choques, actos de vandalismo menor de tipo delictual, etc., será reemplazada por otra de igual característica y dimensiones
Los postes, carcazas, rejillas, cajas de tableros, etc., deberán repintarse .
8.1.2 FOCOS ILUMINACION PUNTUAL
Para la iluminación de los 12 árboles de mayor envergadura, y las 4 esculturas de rana se contempla focos los que irán embutidos en el pavimento, su fase externa será impermeable llegando al mismo nivel del pavimento. No se aceptarán diferencias de nivel.
Con respecto al escenario este también deberá estar iluminadeo, con focos de iluminación puntual, pero también puede ser de acuerdo a propuesta del contratista.
8.2 INSTALACIONES AGUA POTABLE
Los trabajos las instalaciones de Agua Potable de la plaza estarán destinados solo para el riego de áreas verdes, llenado de la pileta y juegos de agua que cuentan con un sistema de recirculación de Agua.
La red será se consulta en PVC Hidráulico, se unirá con fitting del mismo material, se usarán válvulas bola en llave jardín. Las cañerías se aislarán del contacto con mallas de fierro e instalaciones eléctricas.
La red se probará con 100 PSI de presión hidráulica durante 24 horas con VºBº de la ITO
Las instalaciones de Agua Potable deberán ejecutarse según lo indicado en los planos y en estas especificaciones. En caso de discrepancia, predominan estos últimos.
Las instalaciones domiciliarias de Agua Potable se ejecutarán de acuerdo a lo establecido en:
• “Reglamento de Instalaciones Domiciliarias de Agua Potable y Alcantarillado” (en adelante RIDAA),
• “Manual de Normas Técnicas para la realización de instalaciones domiciliarias de Agua Potable y Alcantarillado” (en adelante el Manual) aprobado por D.S. M.O.P. Nº 70 del 23 de Enero de 1981.
• Disposiciones e instrucciones que establecen los fabricantes de materiales y equipos que se usarán en la obra, para su correcta instalación y puesta en servicio
•
• Normas INN y de la Ordenanza General de Construcciones y Urbanización, en lo que proceda.
8.2.1 ARRANQUE
El arranque será construido con cañería de cobre y estar por lo menos 80 cm. bajo el nivel del terreno.
Se incluyen en esta partida todo el movimiento de tierras, suministro de materiales necesarios y la colocación del arranque, que para los efectos de esta cubicación se ha considerado la longitud indicada en los planos, se incluye los siguientes elementos:
• Unión GG Hi.
• Llave collar de bronce
• Llave de paso de bronce tipo bola
• Codos, coplas y conexiones necesarias
• Cañerías de cobre. Según detalle de plano
• Encamisado de PVC
8.2.2 NICHO
La posición del nicho del medidor debe quedar en forma visible pero que no obstaculice el transito de peatones, de tal forma de no producir accidentes. El nicho guarda MAP se consulta de dimensiones según plano de especialidad con tapa metálica y portacandado.
8.2.3 MAP
Debe ubicarse en un lugar de fácil acceso y sin obstáculos de manera de permitir su lectura o “toma de estado”. Deben estar protegidos contra golpes y factores climáticos que puedan hacer alterar su mecanismo de medición. Se consulta sólo cañería de cobre en el empalme desde la matriz hasta el medidor, las cañerías en general deberán enterrarse a lo menos 40 cm del nivel del terreno. El medidor deberá contar con dos llaves de compuerta cogote largo en puente del medidor
FREDY ZÚÑIGA SAN MARTÍN
ARQUITECTO
Julio /2013. –
|
|
|
|