Ficha Licitación

Licitación ID: 2597-80-LP13

CONSTRUCCIÓN ACERAS SECTORES 3 Y 4 CONCON

Responsable de esta licitación: I MUNICIPALIDAD DE CONCON, SECPLAC

Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 17

Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

Descargar ficha

Productos o servicios

Construcción de obras civiles	1 Unidad
Cod: 72131702	1 Unidad
Se considera ejecutar aceras peatonales y de acceso vehicular en Sectores Las Gaviotas, Los Troncos y San Andrés, Concón, de acuerdo a proyecto aprobado por SEREVIU

Contenido de las bases

1. Características de la licitación
2. Organismo demandante
3. Etapas y plazos
4. Antecedentes para incluir en la oferta
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

6. Criterios de evaluación
7. Montos y duración del contrato
8. Garantías requeridas
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

1. Características de la licitación

Nombre de la licitación:

CONSTRUCCIÓN ACERAS SECTORES 3 Y 4 CONCON

Estado:

Adjudicada

Descripción:

El contrato tiene como objetivo la ejecución de la Obra “Construcción Aceras Sector 3 y 4 Las Gaviotas, Los Troncos y San Andrés, Comuna de Concón”, contando al efecto con una asignación de recursos que alcanza la suma de $ 165.569.000 (ciento sesenta y cinco millones quinientos sesenta y nueve mil pesos).

Tipo de licitación:

Pública-Licitación Pública Mayor 1000 UTM (LP)

Tipo de convocatoria:

ABIERTO

Moneda:

Peso Chileno

Etapas del proceso de apertura:

Una Etapa

Toma de razón por Contraloría:

No requiere Toma de Razón por Contraloría

Publicidad de ofertas técnicas:

Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.

Subir

2. Organismo demandante

Razón social:

I MUNICIPALIDAD DE CONCON

Unidad de compra:

SECPLAC

R.U.T.:

73.568.600-3

Dirección:

San Agustín 950

Comuna:

Concón

Región en que se genera la licitación:

Región de Valparaíso

Subir

3. Etapas y plazos

Fecha de cierre de recepción de la oferta: 12-09-2013 12:00:00

Fecha de Publicación: 24-08-2013 13:00:19

Fecha inicio de preguntas: 24-08-2013 15:15:00

Fecha final de preguntas: 30-08-2013 12:00:00

Fecha de publicación de respuestas: 02-09-2013 12:00:00

Fecha de acto de apertura técnica: 12-09-2013 12:01:00

Fecha de acto de apertura económica (referencial): 12-09-2013 12:01:00

Fecha de Adjudicación: 25-09-2013 19:17:23

Fecha de entrega en soporte fisico 11-09-2013

Fecha estimada de firma de contrato 30-09-2013

Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información

Extensión automática del plazo de ofertas:

Se estableció para esta licitación que: "Si a la fecha de recepción de ofertas, se han recibido 2 o menos propuestas, el plazo de cierre se ampliará automáticamente en 2 días hábiles, por una sola vez, bajo las condiciones establecidas en el artículo 25, inciso octavo, del Reglamento de la ley 19.886."

VISITA TERRENO 29-08-2013 10:00:00

Subir

4. Antecedentes para incluir en la oferta

Documentos Administrativos

1.- a) Identificación del Oferente ( Formulario Anexo N°1) b) Anexos Declaraciones Juradas Simples Adjuntos: - Formulario Anexo N°2: Declaración Jurada Simple en la que se expresa que el Oferente acepta las presentes bases y que garantiza la veracidad y exactitud de sus declaraciones, autorizando a organismos oficiales para suministrar la información que, relacionada con la propuesta que presenta, la Municipalidad considere pertinente requerir. - Formulario Anexo N°3: Declaración Jurada Simple Relacionada a la Ley N°18.575 y la Ley N°19.886. - Formulario Anexo N°4: Declaración Jurada Simple de Socios. Llenar solo por las Personas Jurídicas que presenten ofertas. c) Una Boleta de Garantía de liquidez inmediata, Vale Vista o Depósito a la Vista extendido a favor de la Municipalidad de Concón por un monto de $ 1.650.000 y cuya vigencia no sea inferior a 60 días contados desde la fecha de apertura de la propuesta. La Garantía de Seriedad de Oferta deberá hacerse llegar a la Oficina de Partes de la Municipalidad de Concón, ubicadas en Concón, calle Santa Laura N° 567, hasta el día hábil anterior a la fecha de apertura establecida en el Programa de Eventos. d) Boletín de la Cámara de Comercio, Equifax o DICOM, Comercial y Laboral sin observaciones. Documento que no podrá tener una fecha de emisión anterior a 30 días de la fecha de apertura de la Propuesta. e) Documentos que acrediten la situación económica y financiera , según lo que a continuación se indica: Para los proponentes que hayan iniciado actividades hace más de un año, se requiere acreditar capacidad económica y financiera con la presentación de los siguientes antecedentes: - Balance Clasificado o de Ocho Columnas del último Periodo Tributario. - Último Formulario 29 (I.V.A.) y último Formulario 22 de Impuesto a la Renta en que aparezcan incorporados los Códigos 645 o 646. Para los proponentes que tengan menos de un año de actividades, se requiere acreditar capacidad económica y financiera con la presentación de los siguientes antecedentes: - Certificado o Constancia Bancaria que indique Saldo de Cuenta. - Declaración de Inicio de Actividades o Consulta Tributaria que consigne Capital Declarado. f) Certificado de inscripción vigente a lo menos en B1 Obras Viales, Categoría 4 del Registro Nacional de Contratistas del MINVU. Este documento deberá tener una fecha de emisión no anterior a 60 días contados retroactivamente a partir de la fecha de apertura establecida en el programa de eventos de la propuesta.

Documentos Técnicos

1.- a) Nómina y detalle de las obras realizadas durante los últimos tres años de similar naturaleza, considerando mts2 construidos, la que deberá considerar: Nombre de la Obras, mts2 construidos, periodo de ejecución y nombre del mandante. La nómina presentada deberá respaldarse con Certificados, Órdenes de Compra o copia de los Contratos. Los documentos que se utilicen para respaldar la nómina y detalle presentado deberán contener la cantidad de mts2 construidos. b) Nómina del equipo de trabajo que participará directamente en la obra que contempla la presente Licitación Pública, la que deberá respaldarse con su respectivo currículum firmado y certificado de título a fin de verificar calificación profesional y experiencia. c) Programa de Trabajo o Carta Gantt, realizada en MS Project, Excel o similar, que contenga todas las partidas del itemizado oficial. Esta programación se realizará con vínculos en las partidas con la finalidad que ella exprese la ruta crítica y holguras, fechas de inicio y término de las diferentes partidas, etc.

Documentos Económicos

1.- a) Formulario de Oferta Económica, Anexo N°5. b) Presupuesto detallado por partidas, según itemizado oficial, Formulario Anexo N°6. c) Desglose de Precios Unitarios para cada una de las partidas incorporadas al Presupuesto detallado. d) Flujo de Avance Financiero o Flujo de Caja. Las propuestas se presentarán a través del Portal www.mercadopublico.cl , ingresando los Formularios Anexos adjuntos a las presentes Bases debidamente firmados. Nota: los Formularios Anexos no podrán se modificados

Subir

5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona natural

- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad

- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."

Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica

- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa

Subir

6. Criterios de evaluación

Ítem	Observaciones	Ponderación
1 Precio	Se evaluará con el mayor puntaje la oferta más económica. Las demás ofertas serán evaluadas de acuerdo a la siguiente fórmula: Pje Oi = (Oe / Oi) x 100 Donde: Pje Oi = Puntaje obtenido por el oferente i Oe =Oferta más conveniente en términos económicos Oi =Oferta del oferente i	30%
2 III. Plazo de Ejecución	Corresponde al plazo de ejecución de la obra. El puntaje máximo lo tendrá aquel oferente que presente un menor plazo en la ejecución. El puntaje se determinará con la siguiente fórmula: Pje Oi = (Oe / Oi) x 100 Donde: Pje Oi = Puntaje obtenido por el oferente i Oe =Menor plazo ofertado. Oi =Oferta de plazo del oferente Nota: El plazo máximo contemplado para la ejecución de las obras no podrá superar los 120 días corridos.	15%
3 IV. Cumplimiento de los Requisitos Formales de Pre	El puntaje máximo lo tendrá aquel oferente que presente su propuesta cumpliendo con todas las formalidades exigidas. Los proponentes que no cumplan esta exigencia tendrán el puntaje mínimo (1).	5%
4 II. Oferta Técnica	De acuerdo a lo establecido en las Bases Administrativas	50%

Subir

7. Montos y duración del contrato

Estimación en base a:	Presupuesto Disponible

Fuente de financiamiento:	MUNICIPAL
Monto Total Estimado:	165569000

Justificación del monto estimado	Presupuesto Municipal disponible

Contrato con Renovación:	NO

Observaciones	Contando al efecto con una asignación de recursos que alcanza la suma de $ 165.569.000 (ciento sesenta y cinco millones quinientos sesenta y nueve mil pesos).

Plazos de pago:	Por Estado de Avance
Opciones de pago:	Transferencia Electrónica

Nombre de responsable de pago:	EVELYN ARIAS ORTEGA
e-mail de responsable de pago:	earias@concon.cl

Nombre de responsable de contrato:	PATRICIO ANDERS TORRES
e-mail de responsable de contrato:	panders@concon.cl
Teléfono de responsable del contrato:	56-32-3816079-

Prohibición de subcontratación:	Se permite subcontratación

Subir

8. Garantías requeridas

Garantías de Seriedad de Ofertas

Tipo de documento:	Boleta de Garantía
Beneficiario:	Municipalidad de Concón
Fecha de vencimiento:	11-11-2013
Monto:	1650000 Peso Chileno

Descripción:	2.1.2. Monto y Plazo de Duración El monto de la Garantía de Seriedad de la Oferta será la suma de $1.650.000 (un millón seiscientos cincuenta mil pesos). Si se entrega una Boleta Bancaria de liquidez inmediata, el plazo mínimo de vigencia de dicha garantía deberá ser de 60 días corridos a contar de la fecha de apertura de propuesta establecida en el programa de eventos. Si se entrega Vale Vista Bancario o Depósito la Vista, este deberá entregarse sin fecha de vencimiento. En el evento que la Municipalidad por cualquier causa fundada se encuentre impedida de adjudicar la propuesta, dentro del plazo de vigencia original de la citada garantía, los oferentes deberán reemplazar esta garantía, antes de la fecha de su vencimiento, por otra cuya vigencia incluya el período de dicha postergación, lo que será debidamente informado en el portal www.mercadopublico.cl. En todo caso será responsabilidad del oferente mantener vigente su garantía durante todo el proceso de licitación y hasta 60 días después de la adjudicación, sin necesidad de requerimiento alguno.

Glosa:	“Resguardo de Seriedad de Oferta P. Pública “Construcción Aceras Sectores 3 y 4, Las Gaviotas, Los Troncos y San Andrés”.

Forma y oportunidad de restitución:	La Tesorería Municipal de Concón será responsable de la custodia de las garantías solicitadas y devolverá éstas a los oferentes no favorecidos, desde la fecha de notificación del Decreto Alcaldicio de Adjudicación o del que declare desierta la licitación, según corresponda. En el caso del adjudicatario, esta garantía le será devuelta después de la entrega de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato.

Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato

Tipo de documento:	Boleta de Garantía
Beneficiario:	MUNICIPALIDAD DE CONCON
Fecha de vencimiento:	28-02-2014
Monto:	10 %

Descripción:	El monto de la Garantía de “Fiel Cumplimiento del Contrato” será el equivalente al 10% del valor del contrato, con una vigencia igual al plazo del contrato, más 60 días corridos.

Glosa:	La glosa deberá contener la mención del Decreto Alcaldicio de Adjudicación y expresar que el objeto es garantizar el “Resguardo de Fiel cumplimiento de Contrato P. Pública Construcción Aceras Sectores 3 y 4 Las Gaviotas, Los Troncos y San Andrés”.

Forma y oportunidad de restitución:	Esta garantía será devuelta a su vencimiento, si no hay demanda contra la Municipalidad. En el evento que la Municipalidad fuera demandada, ésta garantía deberá mantenerse vigente, hasta el cumplimiento íntegro de la sentencia u otro equivalente jurisdiccional, o bien, hasta la fecha en que se encuentre ejecutoriada la sentencia que no acoge la demanda. La renovación de esta garantía deberá hacerse por el Contratista, bajo sanción de que el Municipio la haga efectiva. La Municipalidad podrá aceptar reducir proporcionalmente el monto de la garantía atendida la cuantía de las demandas deducidas en su contra. El Contratista será el único responsable pecuniariamente de las diferencias entre el monto pagado con cargo a la garantía indicada y los montos que efectivamente deban ser indemnizados o pagados, conforme a sentencia judicial ejecutoriada. El Contratista, una vez otorgada la Recepción Provisoria por la Dirección de Obras Municipales, podrá reemplazar esta garantía por otra que exigirá el SERVIU de la Región de Valparaíso a fin de resguardar la Buena Ejecución de las Obras. La Tesorería Municipal será responsable de la custodia de la garantía entregada y se obliga a devolverla al Contratista una vez transcurridos los plazos señalados en el punto 2.2.2. de las presentes bases, previo informe de la Dirección de Obras Municipales, y de acuerdo a los requisitos establecidos para ello. Al efecto se debe suscribir un finiquito elaborado por la Dirección Jurídica Municipal, el que será aprobado mediante Decreto Alcaldicio elaborado por la unidad municipal supervisora del contrato.

Subir

9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

Resolución de Empates

De acuerdo a lo establecido en las Bases de la Propuesta

Mecanismo para solución de consultas respecto a la adjudicación

De acuerdo a lo establecido en las Bases de la Propuesta

Acreditación de cumplimiento de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social

De acuerdo a lo establecido en las Bases de la Propuesta

Presentación de antecedentes omitidos por los oferentes

De acuerdo a lo establecido en las Bases de la Propuesta

Subir