Ficha Licitación

Licitación ID: 218-138-LQ16

REPOSICIÓN ALUMBRADO PÚBLICO EN DIVERSOS NUCLEOS

Responsable de esta licitación: I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN, Ilustre Municipalidad de San Joaquin

Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 23

Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

Descargar ficha

Productos o servicios

Alumbrado público	1 Unidad
Cod: 39111603	1 Unidad
“REPOSICIÓN ALUMBRADO PÚBLICO EN DIVERSOS NUCLEOS BARRIALES DE LA COMUNA DE SAN JOAQUÍN, SEGUN BASES ADMINISTRATIVAS, ANEXOS, FORMATOS, ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS A LA PRESENTE LICITACION.

Contenido de las bases

1. Características de la licitación
2. Organismo demandante
3. Etapas y plazos
4. Antecedentes para incluir en la oferta
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

6. Criterios de evaluación
7. Montos y duración del contrato
8. Garantías requeridas
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

1. Características de la licitación

Nombre de la licitación:

REPOSICIÓN ALUMBRADO PÚBLICO EN DIVERSOS NUCLEOS

Estado:

Adjudicada

Descripción:

REPOSICIÓN ALUMBRADO PÚBLICO EN DIVERSOS NUCLEOS BARRIALES DE LA COMUNA DE SAN JOAQUÍN

Tipo de licitación:

Pública-Licitación Pública igual o superior a 2.000 UTM e inferior a 5.000 UTM (LQ)

Tipo de convocatoria:

ABIERTO

Moneda:

Peso Chileno

Etapas del proceso de apertura:

Una Etapa

Toma de razón por Contraloría:

No requiere Toma de Razón por Contraloría

Publicidad de ofertas técnicas:

Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.

Subir

2. Organismo demandante

Razón social:

I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN

Unidad de compra:

Ilustre Municipalidad de San Joaquin

R.U.T.:

69.254.600-8

Dirección:

Avda. Santa Rosa 2606

Comuna:

San Joaquín

Región en que se genera la licitación:

Región Metropolitana de Santiago

Subir

3. Etapas y plazos

Fecha de cierre de recepción de la oferta: 04-11-2016 14:01:00

Fecha de Publicación: 28-09-2016 17:25:00

Fecha inicio de preguntas: 28-09-2016 18:00:00

Fecha final de preguntas: 11-10-2016 12:00:00

Fecha de publicación de respuestas: 28-10-2016 17:30:00

Fecha de acto de apertura técnica: 04-11-2016 14:01:00

Fecha de acto de apertura económica (referencial): 04-11-2016 14:01:00

Fecha de Adjudicación: 09-12-2016 11:31:24

Fecha de entrega en soporte fisico No hay información

Fecha estimada de firma de contrato No hay información

Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información

Extensión automática del plazo de ofertas:

Se estableció para esta licitación que: "Si a la fecha de recepción de ofertas, se han recibido 2 o menos propuestas, el plazo de cierre se ampliará automáticamente en 2 días hábiles, por una sola vez, bajo las condiciones establecidas en el artículo 25, inciso octavo, del Reglamento de la ley 19.886."

Visita a Terreno: La visita es de carácter NO obligatoria y se realizará el martes 04 de octubre a las 11:00 hrs. El punto de reunión será el Acceso de la Municipalidad de San Joaquín, ubicado en Av. Santa Rosa Nº 2606 (frontis, planta baja). 04-10-2016 11:00:00

Subir

4. Antecedentes para incluir en la oferta

Documentos Administrativos

1.- Podrán participar en la licitación todas las personas naturales o jurídicas que estén registrados en el sistema de compras públicas www.mercadopublico.cl. Para efectos del contrato, será requisito que el Proponente esté habilitado para contratar con el Estado, según registro de ChileProveedores. También podrán participar las Uniones Temporales de Proveedores que cumplan los requisitos exigidos en las presente Bases Administrativas.

2.- VER 4.2.1 Anexo Nº 1: Anexos Administrativos

Documentos Técnicos

1.- REVISAR 4.2.2 Anexo Nº 2: Anexos Técnicos

Documentos Económicos

1.- 4.2.3 Anexo Nº 3: Anexos Económicos REVISAR

Subir

5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona natural

- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad

- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."

Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica

- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa

- Certificado de Vigencia de la Sociedad

- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales

- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial

Subir

6. Criterios de evaluación

Ítem	Observaciones	Ponderación
1 PRESENTACIÓN DE OFERTA	8.3 Presentación de la Oferta (1%) Los oferentes que presenten oportunamente (hasta el cierre de la licitación) la totalidad de los antecedentes requeridos, sin observaciones, obtendrán un puntaje equivalente a 100 puntos, multiplicado por el porcentaje de ponderación aplicable a este criterio. Los oferentes que no presenten la totalidad de los antecedentes hasta el cierre de la licitación, podrán realizar una segunda presentación de antecedentes o certificados, y obtendrán un puntaje equivalente a 50 puntos, multiplicado por el porcentaje de ponderación aplicable a este criterio. Los oferentes que en definitiva no presenten los antecedentes solicitados serán declarados fuera de bases.	1%
2 OFERTA TECNICA	8.2 Oferta Técnica (59%) La oferta técnica estará compuesta por los siguientes factores: Experiencia del Oferente, Luminosidad e Informe Técnico de la Evaluación de las Muestras de las Luminarias. Su evaluación se efectuará como sigue: a) Experiencia del Oferente (10%) Se evaluará la experiencia demostrada mediante certificados emitidos por el mandante para el caso de entidades públicas; y mediante certificados emitidos por el mandante, más copia de contrato y facturas respectivas por el monto total de la contratación para el caso de entidades particulares, todo ello de conformidad a lo indicado en la letra c) del punto 4.2.2 “Anexos Técnicos” de las presentes bases, por obras ejecutadas entre los años 2011 y 2016. Estos certificados deben dar cuenta expresamente del tipo de trabajo realizado, fecha de ejecución, de la conformidad del mandante y número de puntos lumínicos instalados, siendo este último aspecto el elemento considerado en la Pauta de Evaluación. La asignación de	59%
3 OFERTA ECONOMICA	8.1 Oferta Económica (40%) Para la variable “Oferta Económica”, se privilegiará la propuesta que oferte la ejecución de los trabajos, conforme a las Bases Técnicas e indicaciones exigidas al menor precio. Para lo anterior, el proponente deberá dejar constancia en el Formato N°6 del valor total de su oferta (con todo costo e impuestos incluidos). Los valores que se registren en el Formato N° 6 deberán tener total concordancia con la oferta económica propiamente tal, publicada en el portal (en este caso, sin incluir impuestos). Para la evaluación económica de las ofertas se aplicará el “Análisis del Mínimo Costo”, donde se considera la relación entre cada oferta y la menor oferta recibida, según la siguiente fórmula: OM * 100 *porcentaje de ponderación publicado OE Donde: OM = Oferta Mínima OE = Oferta Evaluada En caso de similitud o igualdad en los resultados, entre uno o más proponentes, a estos se les podrá asignar el mismo puntaje. Luego este puntaje se ponderará por el po	40%

Subir

7. Montos y duración del contrato

Estimación en base a:	Presupuesto Disponible

Fuente de financiamiento:	SUBDERE
Monto Total Estimado:	199994300


Contrato con Renovación:	NO

Observaciones	Sin observaciones

Plazos de pago:	30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago:	Cheque

Nombre de responsable de pago:	ALEJANDRA NARANJO
e-mail de responsable de pago:	alejandranaranjo@sanjoaquin.cl

Nombre de responsable de contrato:	VICTORIA PINO ROJO
e-mail de responsable de contrato:	victoriapino@sanjoaquin.cl
Teléfono de responsable del contrato:	56-22-27108491-8491

Prohibición de subcontratación:	Se permite subcontratación

Subir

8. Garantías requeridas

Garantías de Seriedad de Ofertas

Beneficiario:	Ilustre Municipalidad de San Joaquín.
Fecha de vencimiento:	26-01-2017
Monto:	500000 Peso Chileno

Descripción:	Original, a más tardar el día de la apertura electrónica de la licitación, en la oficina de la SECPLAN ubicada en Santa Rosa Nº 2606, 3º piso. Atención de Lunes a Viernes en horario de oficina (08:30 a 14:00 hrs. y 15:00 a 17:30, salvo los Viernes en que el horario es sólo hasta las 16:30 hrs.). Se recibirán las garantías hasta el día y hora de cierre de la licitación (ver cronograma).

Glosa:	“Para garantizar la seriedad de la oferta del proyecto Reposición Alumbrado Público en Diversos Núcleos Barriales de la Comuna de San Joaquín”

Forma y oportunidad de restitución:	No podrá ser inferior a 90 días contados desde la fecha de apertura. De acuerdo a bases administrativas.

Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato

Beneficiario:	Ilustre Municipalidad de San Joaquín.
Fecha de vencimiento:	17-05-2018
Monto:	10 %

Descripción:	El oferente que resulte adjudicado deberá presentar al momento de suscribir el contrato, esta caución que tiene por objeto garantizar su fiel cumplimiento. Esta garantía deberá otorgarse por una cantidad igual al 10% del valor del contrato, impuesto incluido y deberá ser tomada a nombre de la Municipalidad de San Joaquín. Deberá estar vigente durante todo el contrato, más 90 días adicionales. Es responsabilidad del Contratista mantener vigente durante todo el contrato esta garantía.

Glosa:	“Para garantizar el fiel cumplimiento del contrato del proyecto Reposición Alumbrado Público en Diversos Núcleos Barriales de la Comuna de San Joaquín”

Forma y oportunidad de restitución:	La boleta de garantía de fiel cumplimiento del contrato se devolverá al Contratista a su solicitud, previa presentación de la garantía para caucionar la correcta ejecución de las obras.

Subir

9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

Cláusula de Readjudicación

Si el respectivo adjudicatario se desiste de su oferta, no entrega los antecedentes legales para contratar y/o la garantía de fiel cumplimiento, no firma el contrato o no se inscribe en Chileproveedores en los plazos que se establecen en las presentes bases, la entidad licitante podrá dejar sin efecto la adjudicación y seleccionar al oferente que, de acuerdo al resultado de la evaluación le siga en puntaje, y así sucesivamente, a menos que, de acuerdo a los intereses del servicio, se estime conveniente declarar desierta la licitación.

Entrega de Muestras

Entrega de Muestras: Se efectuará una entrega de muestras de carácter obligatoria, en la cual la Unidad Técnica solicitará una muestra física por cada luminaria a ofertar según la potencia solicitada en las especificaciones técnicas. La entrega de estas muestras deberá realizarse en la Municipalidad de San Joaquín, ubicada en Av. Santa Rosa N°2606, en oficina SECPLAN (3º piso) u oficina DDUI (2°piso). Atención de Lunes a Viernes en horario de oficina (08:30 a 14:00 hrs. y 15:00 a 17:30, salvo los Viernes en que el horario es sólo hasta las 16:30 hrs.). Se recibirán las muestras desde el día de publicación del decreto que aprueba respuestas y aclaraciones hasta el día y hora de apertura de la licitación (ver cronograma).

Visita a Terreno

Se efectuará una visita a terreno de carácter no obligatoria, fijándose el día y hora y lugar de partida en el cronograma de la licitación. Se levantará un acta donde se dejará constancia de la identificación de los oferentes, la cual deberá ser firmada por éstos y por el representante de la Unidad Técnica.

Garantía por Anticipo

El Contratista podrá solicitar un anticipo no superior al 10% del monto contratado para Obras Civiles, una vez suscrito el contrato, siempre que exista disponibilidad presupuestaria para tales efectos, lo que deberá ser consultado en forma posterior a la adjudicación. Este anticipo deberá ser garantizado mediante una o más boletas bancarias a nombre de la Municipalidad de San Joaquín por un monto equivalente al 100% del anticipo solicitado, y cuya vigencia no podrá ser inferior al plazo de ejecución de las obras más 90 días. Esta garantía no será devuelta al Contratista sino después de efectuada la total devolución del anticipo solicitado. En cada estado de pago, se descontará el porcentaje correspondiente al valor del anticipo, de tal modo de restituir gradualmente el valor del mismo. La Unidad Técnica solicitará la devolución de la o las garantías correspondientes dentro de los 20 días siguientes al Estado de Pago respectivo.

Garantía por Correcta Ejecución de las Obras

Una vez que las obras estén ejecutadas, y como requisito previo para solicitar la recepción de las obras, el Contratista deberá presentar esta garantía de plazo definido, extendida a nombre de la Municipalidad de San Joaquín, por un monto igual 5% del precio final contratado, impuestos incluidos, para caucionar la correcta ejecución de la obra. La vigencia excederá en 30 días corridos a la fecha de recepción final. La garantía será devuelta al Contratista una vez que se realice la Recepción Final. Lo anterior sin perjuicio del plazo legal de responsabilidad civil de 5 años a que hace referencia el artículo 2.003, regla tercera del Código Civil o de los plazos previstos en las normas vigentes.

Subcontratación

En todo evento el Contratista es el responsable de todas las obligaciones contraídas con la Unidad Técnica en virtud del Contrato, como asimismo de las obligaciones para con los trabajadores, proveedores o cualquiera otra que incumpla el subcontratista. El contratista sólo podrá subcontratar parte de las obras siempre que obtenga la autorización de la Unidad Técnica. Con todo, no se podrá subcontratar a alguno de los oferentes no adjudicados en esta licitación.

ENTREGA BOLETA DE GARANTIA

Original, a más tardar el día de la apertura electrónica de la licitación, en la oficina de la SECPLAN ubicada en Santa Rosa Nº 2606, 3º piso. No se aceptará que sea entregado en otra dependencia. Atención de Lunes a Viernes en horario de oficina (08:30 a 14:00 hrs. y 15:00 a 17:30, salvo los Viernes en que el horario es sólo hasta las 16:30 hrs.). Se recibirán las garantías hasta el día y hora de cierre de la licitación (ver cronograma).

Subir

10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.

Subir