Ficha Licitación

Licitación ID: 3847-65-LR16

TERM.Y RECEP. PROYECTO RENACER DEL DESIERTO, SG

Responsable de esta licitación: I MUNICIPALIDAD DE SIERRA GORDA, Secoplac

Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 8

Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

Descargar ficha

Productos o servicios

Construcción de obras civiles	1 Unidad
Cod: 72131702	1 Unidad
El objeto de las presentes bases de licitación consiste en un pliego de condiciones y especificaciones técnicas necesarias para ejecutar la obra denominada “TÉRMINO Y RECEPCIÓN DE LA OBRA PROYECTO CONJUNTO HABITACIONAL COMITÉ RENACER DEL DESIERTO, LOCALID

Contenido de las bases

1. Características de la licitación
2. Organismo demandante
3. Etapas y plazos
4. Antecedentes para incluir en la oferta
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

6. Criterios de evaluación
7. Montos y duración del contrato
8. Garantías requeridas
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

1. Características de la licitación

Nombre de la licitación:

TERM.Y RECEP. PROYECTO RENACER DEL DESIERTO, SG

Estado:

Adjudicada

Descripción:

El objeto de las presentes bases de licitación consiste en un pliego de condiciones y especificaciones técnicas necesarias para ejecutar la obra denominada “TÉRMINO Y RECEPCIÓN DE LA OBRA PROYECTO CONJUNTO HABITACIONAL COMITÉ RENACER DEL DESIERTO, LOCALIDAD DE SIERRA GORDA”

Tipo de licitación:

Pública-Licitación Pública igual o superior a 5.000 UTM (LR)

Tipo de convocatoria:

ABIERTO

Moneda:

Unidad de Fomento

Etapas del proceso de apertura:

Una Etapa

Toma de razón por Contraloría:

No requiere Toma de Razón por Contraloría

Publicidad de ofertas técnicas:

Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.

Subir

2. Organismo demandante

Razón social:

I MUNICIPALIDAD DE SIERRA GORDA

Unidad de compra:

Secoplac

R.U.T.:

69.253.200-7

Dirección:

Salvador Allende 452

Comuna:

Sierra Gorda

Región en que se genera la licitación:

Región de Antofagasta

Subir

3. Etapas y plazos

Fecha de cierre de recepción de la oferta: 05-12-2016 15:00:00

Fecha de Publicación: 04-11-2016 16:44:34

Fecha inicio de preguntas: 04-11-2016 23:00:00

Fecha final de preguntas: 16-11-2016 23:00:00

Fecha de publicación de respuestas: 21-11-2016 23:00:00

Fecha de acto de apertura técnica: 05-12-2016 15:05:00

Fecha de acto de apertura económica (referencial): 05-12-2016 15:05:00

Fecha de Adjudicación: 16-12-2016 1:42:35

Fecha de entrega en soporte fisico No hay información

Fecha estimada de firma de contrato No hay información

Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información

Subir

4. Antecedentes para incluir en la oferta

Documentos Administrativos

1.- Instrumento Requisito del instrumento a revisar durante la apertura. Formato a utilizar a) Identificación completa del contratista Archivo digital Formato PDF o JPG. Anexo 1 de los presentes Bases. b) Declaración Jurada Simple de Toma de Conocimiento de Antecedentes de las Bases Archivo digital Formato PDF o JPG. Anexo 2 de los presentes Bases. c) Patente Comercial vigente o al día. Archivo digital Formato PDF o JPG. Formato emitido por organismo competente d) Certificado que acredite no tener deudas laborales vigente. Archivo digital Formato PDF o JPG. Formato emitido por organismo competente e) Certificado de Inscripción vigente o Certificado de inscripción provisoria del Registro Nacional de Constructores de Viviendas Sociales, Modalidad Privada, D.S N° 63 (V. y U.) de 1997 o en el Registro Nacional de Contratistas del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, regulado por el D.S N° 127 (V. y U.), de 1977. En el caso que el contratista sea una persona jurídica integrada por sociedades, se exigirá que a lo menos uno de sus socios, cuente con inscripción vigente en alguno de los registros citados con antelación en las categorías ya individualizadas. La misma persona debe acreditar su condición de socio de la Sociedad mediante copia legalizada ante Notario del Estatuto Social o Extracto de la Sociedad. Archivo digital Formato PDF o JPG. Formato emitido por organismo competente. En caso de ser Persona Natural, además se deberá adjuntar: f) Copia simple de Cédula de Identidad, (Persona natural y/o Representante legal) Archivo digital Formato PDF o JPG. Formato emitido por oferente g) Declaración Jurada Simple sin conflicto de interés Personas Naturales Archivo digital Formato PDF o JPG. Anexo 3 de las presentes Bases. En caso de Sociedades, además se deberá adjuntar: h) Certificado de inscripción vigente de la Sociedad o EIRL Archivo digital Formato PDF o JPG.firmado por el oferente. Formato emitido por organismo competente (Conservador de Comercio) i) Rol Único Tributario Archivo digital Formato PDF o JPG. Formato emitido por organismo competente. j) Certificado en que se acredite no tener deudas laborales vigente. Archivo digital Formato PDF o JPG. Formato emitido por organismo competente k) Declaración Jurada Simple sin conflicto de interés Personas Jurídicas Archivo digital Formato PDF o JPG. Anexo 4 de las presentes Bases l) Declaración Jurada Simple Sobre Prácticas Anti Sindicales e infracción a los Derechos del Trabajador. Archivo digital Formato PDF o JPG. Anexo 14 de las presentes Bases.

Documentos Técnicos

1.- Instrumento Requisito del instrumento a revisar durante la apertura. Formato a utilizar a) Currículum de la Empresa Archivo digital Formato PDF o JPG. Indicando obras ejecutadas y en ejecución. Formato emitido por oferente b) Certificados que acrediten experiencia de la empresa en obras similares (Conjuntos Habitacionales sociales y/o privados) Archivo digital Formato PDF o JPG. Los certificados pueden ser los siguientes: 1. Certificados de recepción definitiva de obras emitida por DOM, y/o certificados de recepción conforme de mandantes (ambos certificados requieren datos de contacto y responsable) 2. Documentos emitidos por la misma empresa contratista para acreditar experiencia, no se aceptarán como válidos. Formato emitido por organismos competentes u otros mandantes. (Concordancia con anexo 7-8) c) Currículum del Jefe de Obras. Archivo digital Formato PDF o JPG. Requisitos a comunicar: 1. Requisito profesional, Ingeniero Constructor, Constructor Civil o Ingeniero Civil. 2. Experiencia Mínima de 5 años en proyectos similares. -Currículum: Formato emitido por contratista. -Título Profesional: Fotocopia legalizada de Título Profesional. -Certificados de los mandantes con indicación de m2 y fechas de construcción y/o diseño. (concordante con anexo 5.1) d) Declaración de aceptación cargo de Jefe de Obra, y cálculo experiencia. Archivo digital Formato PDF o JPG. Deberá ser suscrito por el jefe de obra y coincidir con lo presentado en la letra b). Anexo 5 y Anexo 5.1 de las presentes Bases. e) Currículum Profesional Prevencionista de Riesgos Archivo digital Formato PDF o JPG. 1. Deberá ser suscrito por el Profesional Prevencionista de Riesgos. 2. Deberá tener una experiencia mínima de 3 años. Formato emitido por organismo competente o certificados de los mandantes en obras similares para acreditar experiencia. f) Currículum Profesional Autocontrol. Archivo digital Formato PDF o JPG. 1.- Deberá ser suscrito por el profesional. 2.- Deberá tener una experiencia mínima de 3 años. 3.- Requisito profesional, Ingeniero Constructor, Constructor Civil o Ingeniero Civil. Formato emitido por organismo competente o certificados de los mandantes en obras similares para acreditar experiencia. g) Organigrama General del personal del proyecto Archivo digital Formato PDF o JPG. Anexo 6 de las presentes Bases. h) Nómina de las actuales obras en ejecución (Ante Notario Público) Archivo digital Formato PDF o JPG. Anexo 7 de las presentes Bases. i) Flujo de caja Archivo digital Formato PDF o JPG. Formato emitido por contratista. j) Metodología de Trabajo Archivo digital Formato PDF o JPG. 1. Descripción de los procesos constructivos por partida. 2. Maquinarias o herramientas a utilizar por partida 3. Mano de obra a utilizar por partida. 4. Coherencia de metodología de trabajo Formato emitido por contratista. k) Programación (Carta Gantt) Archivo digital Formato PDF o JPG. 1) Archivo digital Formato Microsoft Project (2010 o 2013). 2) Formato PDF o JPG. Señalando lo siguiente: 1. Línea base del Proyecto 2. Ruta Crítica programada del Proyecto 3. Predecesoras y sucesoras de cada partida del Proyecto 4. Hitos contractuales del Proyecto 5. Duración de las Partidas 6. Costos de la Partidas, aparte de incluirlo en el software escogido se pide en Formato Excel (Obligación). Formato a utilizar l) Gráfico Curva “S” Programada Archivo digital Formato PDF o JPG. 1) Archivo digital Formato Microsoft Project (2010 o 2013). 2) Formato Excel (Obligación). 3) Curva “S” Programada del proyecto, aparte de incluirlo en el software escogido se pide en Formato Excel (Obligación). Entre los elementos de la Curva “S” se debe incluir: Curva S Programada (Sobre los costos del proyecto), Curva “S” Programada Ruta Crítica (sobre los costos del proyecto). 4) Curva “S” Planificada sobre las Horas-hombre, con control semanal y acumulado para todo el proyecto, en formato Project y Excel. 5) Rectas de control mensual. Formato a utilizar m) Formulario de cálculo de experiencia acumulada de la empresa Archivo digital Formato PDF o JPG. Anexo 8 de las presentes Bases. n) Plan de Gestión de Calidad Archivo digital Formato PDF o JPG. Anexo 9 de las presentes Bases. o) Plan de Gestión SySo (Salud y Seguridad Ocupacional) Archivo digital Formato PDF o JPG. Anexo 10 de las presentes Bases.

Documentos Económicos

1.- Instrumento Requisito del instrumento Formato a utilizar a) Presupuesto Detallado Archivo digital Formato PDF o JPG.: 1. Incidencia de cada partida del Proyecto (Formato Excel) 2. Incidencia de las partidas más incidentes dentro del proyecto (Formato Excel) 3. Incidencia de los recursos más importantes (Formato Excel). Anexo 11 de las presentes Bases. Formato tipo Serviu. b) A.P.U Análisis de Precios Unitario. Archivo digital Formato PDF o JPG. Anexo 12 de las presentes Bases. c) Formulario de oferta económica (expresado en Unidades de Fomento) Archivo digital Formato PDF o JPG. Señalando lo siguiente: 1. Monto Neto 2. Plazo de la oferta. 3. Plazo de ejecución de obra 4. Total oferta incluyendo IVA o Retenciones. Anexo 13 de las presentes Bases. Para la evaluación de capacidad económica se deberá adjuntar: d) Certificado Bancario con sello de, que acredite capacidad de endeudamiento, vigente. Archivo digital Formato PDF o JPG. Formato emitido por organismo competente e) Capacidad económica disponible. Archivo digital Formato PDF o JPG. Anexo 7, Anexo 15 y/o 16 y Certificado Bancario de capital comprobado (emitido por un Banco).

Subir

5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona natural

- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad

- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."

Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica

- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa

- Certificado de Vigencia de la Sociedad

- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales

- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial

Subir

6. Criterios de evaluación

Ítem	Observaciones	Ponderación
1 Calidad Técnica de los Bienes o Servicios	segun numeral 20.2.1 de las bases de licitacion	50%
2 Cumplimiento de los requisitos	segun numeral 20.2.8 de las bases de licitacion	5%
3 Experiencia de los Oferentes	segun numeral 20.2.5 de las bases de licitacion	15%
4 Plazo de Entrega	segun numeral 20.2.3 de las bases de licitacion	5%
5 Precio	segun numeral 20.2.2 de las bases de licitacion	5%
6 experiencia profesional jefe de obra	segun numeral 20.2.6 de las bases de licitacion	5%
7 visita terreno	segun numeral 20.2.7 de las bases de licitacion	5%
8 capacidad economica	segun numeral 20.2.4 de las bases de licitacion	10%

Subir

7. Montos y duración del contrato

Estimación en base a:	Presupuesto Disponible

Fuente de financiamiento:	No hay información
Monto Total Estimado:	33679,74


Contrato con Renovación:	NO

Observaciones	Sin observaciones

Plazos de pago:	30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago:	Transferencia Electrónica, Cheque

Nombre de responsable de pago:	sheyla valdivia dominguez
e-mail de responsable de pago:	svaldivia@munisg.cl

Nombre de responsable de contrato:	maria jose carrasco norambuena
e-mail de responsable de contrato:	mcarrasco@munisg.cl
Teléfono de responsable del contrato:	56-55-2685832-

Prohibición de subcontratación:	Se permite subcontratación

Subir

8. Garantías requeridas

Garantías de Seriedad de Ofertas

Beneficiario:	Municipalidad de Sierra Gorda
Fecha de vencimiento:	20-02-2017
Monto:	0,5 %

Descripción:	No hay información

Glosa:	GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LA OFERTA DE LA LICITACIÓN DENOMINADA “TÉRMINO Y RECEPCIÓN DE LA OBRA PROYECTO CONJUNTO HABITACIONAL COMITÉ RENACER DEL DESIERTO, LOCALIDAD DE SIERRA GORDA” ID 3847-65-LR16

Forma y oportunidad de restitución:	1. Para la restitución del documento el oferente deberá hacer ingreso por Oficina de Partes de la Municipalidad de Sierra Gorda carta solicitud por escrito dirigida a la Secretaria Comunal de Planificación, indicando como mínimo: - Nombre de empresa, RUT, Fono y mail de contacto. - N° de y Entidad Emisora. - Persona encargada del retiro de ésta. 2. El retiro es personal por parte de la persona individualizada en carta de solicitud, en la dependencia de la Secretaria Comunal de Planificación, quien deberá presentar siguiente documentación: - Cedula identidad y poder NOTARIAL de Representante Legal de la Empresa que autoriza el retiro o en su defecto el mismo representante legal. 3. El plazo máximo de devolución es de 1 (una) semana, contados desde la recepción del documento en Oficina de Partes, en dependencias de oficinas de Secretaria Comunal de Planificación. 4. Este documento será devuelto a los proponentes no seleccionados, una vez firmado, por el adjudicatario y el Municipio, el contrato correspondiente a la licitación, previa solicitud formal de los oferentes mediante carta ingresada por oficina de partes. 5. Respecto del proponente que resulte adjudicado y/o seleccionado, la garantía se mantendrá hasta que el contratista haya hecho entrega de la Boleta de Fiel Cumplimiento de Contrato. 6. Si en el Acto de Apertura de Ofertas, la oferta presentada es declarada fuera de bases, el oferente deberá solicitar en el mismo acto que el Ministro de Fe o quien lo subrogue endose el documento para su retiro una vez terminado el proceso de apertura. 7. Si la Boleta es presentada con posterioridad a la hora señalada, quedando del mismo modo fuera de bases, debe ser retirada por Oficina de partes firmando la acta de entrega correspondiente.

Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato

Beneficiario:	Serviu, Rut: 61.814.000-8
Fecha de vencimiento:	25-09-2017
Monto:	2,5 %

Descripción:	No hay información

Glosa:	GARANTIZAR EL FIEL, OPORTUNO Y TOTAL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y DE LAS OBLIGACIONES LABORALES Y SOCIALES CON SUS TRABAJADORES DE LAS OBRAS DENOMINADA “TÉRMINO Y RECEPCIÓN DE LA OBRA PROYECTO CONJUNTO HABITACIONAL COMITÉ RENACER DEL DESIERTO, LOCALIDAD DE SIERRA GORDA” ID 3847-65-LR16

Forma y oportunidad de restitución:	Esta boleta será devuelta al CONTRATISTA a su solicitud, previa presentación de la boleta bancaria de garantía para caucionar la correcta ejecución de las obras y su buen comportamiento, una vez que se haya efectuado recepción de las obras por parte del SERVIU y éstas no tuvieren observaciones. En caso de aumento de obras, esta garantía deberá ser renovada de acuerdo al nuevo monto del contrato y en caso de ampliación de plazo, la boleta deberá ser reemplazada por otra, y cuyo plazo de validez exceda al menos en 30 días la nueva fecha fijada para el término de las obras.

Subir

9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

Cláusula de Readjudicación

Si el respectivo adjudicatario se desiste de su oferta, no entrega los antecedentes legales para contratar y/o la garantía de fiel cumplimiento, no firma el contrato o no se inscribe en Chileproveedores en los plazos que se establecen en las presentes bases, la entidad licitante podrá dejar sin efecto la adjudicación y seleccionar al oferente que, de acuerdo al resultado de la evaluación le siga en puntaje, y así sucesivamente, a menos que, de acuerdo a los intereses del servicio, se estime conveniente declarar desierta la licitación.

Resolución de Empates

En caso de igualdad en el puntaje final, se privilegiará al oferente que ha obtenido el mayor puntaje en la evaluación de características de la empresa. De mantenerse el empate, se escogerá entre esas ofertas, al proponente que en haya obtenido mayor puntuación en la oferta económica. De mantenerse aún el empate se escogerá entre esas ofertas, al proponente que haya obtenido mayor puntuación en la evaluación de la oferta técnica.

Subir