Ficha Licitación

Licitación ID: 1723-188-LP12

Extencion de Red de Alcantarillado y Agua Potable

Responsable de esta licitación: I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS, Ilustre Municipalidad de los Lagos

Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 9

Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

Descargar ficha

Productos o servicios

Servicio de gasfitería y alcantarillado	1 Unidad
Cod: 81141807	1 Unidad
Extensión Red de Alcantarillado y Agua Potable Sector Ex Línea Férrea , Los Lagos

Contenido de las bases

1. Características de la licitación
2. Organismo demandante
3. Etapas y plazos
4. Antecedentes para incluir en la oferta
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

6. Criterios de evaluación
7. Montos y duración del contrato
8. Garantías requeridas
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

1. Características de la licitación

Nombre de la licitación:

Extencion de Red de Alcantarillado y Agua Potable

Estado:

Adjudicada

Descripción:

Extencion de Red de Alcantarillado y Agua Potable sector Ex Linea ferrea, Los Lagos. Decreto Exento Nº 837 del 22 de Junio del 2012.

Tipo de licitación:

Pública-Licitación Pública Mayor 1000 UTM (LP)

Tipo de convocatoria:

ABIERTO

Moneda:

Peso Chileno

Etapas del proceso de apertura:

Una Etapa

Toma de razón por Contraloría:

No requiere Toma de Razón por Contraloría

Publicidad de ofertas técnicas:

Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.

Subir

2. Organismo demandante

Razón social:

I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS

Unidad de compra:

Ilustre Municipalidad de los Lagos

R.U.T.:

69.200.600-3

Dirección:

San Martin Nº 1

Comuna:

Los Lagos

Región en que se genera la licitación:

Región de Los Ríos

Subir

3. Etapas y plazos

Fecha de cierre de recepción de la oferta: 10-12-2012 16:13:00

Fecha de Publicación: 19-11-2012 17:21:02

Fecha inicio de preguntas: 19-11-2012 20:00:00

Fecha final de preguntas: 04-12-2012 20:00:00

Fecha de publicación de respuestas: 05-12-2012 20:00:00

Fecha de acto de apertura técnica: 10-12-2012 16:14:00

Fecha de acto de apertura económica (referencial): 10-12-2012 16:14:00

Fecha de Adjudicación: 28-12-2012 9:30:16

Fecha de entrega en soporte fisico No hay información

Fecha estimada de firma de contrato No hay información

Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información

VISITA A TERRENO OBLIGATORIA 03-12-2012 10:30:00

Subir

4. Antecedentes para incluir en la oferta

Documentos Administrativos

1.- segun bases generales, especiales, especificacionesy otros adjuntos.

Documentos Técnicos

1.- segun bases generales, especiales, especificacionesy otros adjuntos

Documentos Económicos

1.- segun bases generales, especiales, especificacionesy otros adjuntos

Subir

5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona natural

- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad

- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."

Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica

- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa

Subir

6. Criterios de evaluación

Ítem	Observaciones	Ponderación
1 Experiencia de los Oferentes	CRITERIO EXPERIENCIA (40%) El oferente que presente mayor cantidad de certificados o contratos dentro del rango solicitado obtendrá 100 puntos, y las restantes ofertas se evaluarán según la siguiente fórmula: Puntaje = [1-[( Oferta mayor experiencia – Oferta a evaluar)/Oferta mayor experiencia )]]*100 Para el caso del ítem experiencia, se establece como piso mínimo el equivalente a obras a 4.000 UTM, y un máximo de 8.000 UTM	40%
2 Plazo de Entrega	CRITERIO PLAZO (10%) La oferta de menor plazo obtendrá 100 puntos, y las restantes ofertas se evaluarán según la siguiente fórmula: Puntaje = [1-[(Oferta a evaluar – Oferta menor plazo )/Oferta menor plazo )]]*100 Nota: a los puntajes negativos que resulten de esta fórmula se les asignará 0 puntos (cero puntos	10%
3 Calidad Técnica de los Bienes o Servicios	CRITERIO PROPUESTA TECNICA (30%) Las ofertas técnicas se evaluarán con nota de 1 a 7 de acuerdo a criterio de la comisión evaluadora, a la oferta que obtenga la mayor nota se le asignara 100 puntos, y las restantes ofertas se evaluarán según la siguiente fórmula: Puntaje = [1-[( Oferta mayor nota – Nota Oferta a evaluar)/Oferta mayor nota )]]*100	30%
4 Precio	CRITERIO PRECIO (20%) La oferta más económica obtendrá 100 puntos, y las restantes ofertas se evaluarán según la siguiente fórmula Puntaje = [1-[(Oferta a evaluar – Oferta menor precio )/Oferta menor precio )]]*100 Nota: a los puntajes negativos que resulten de esta fórmula se les asignará 0 puntos (cero puntos)	20%

Subir

7. Montos y duración del contrato

Estimación en base a:	Presupuesto Disponible

Fuente de financiamiento:	Financiamiento : Acciones Concurrentes, SUBDERE.
Monto Total Estimado:	96012858

Justificación del monto estimado	El monto ofrecido por los proponentes para la ejecución del proyecto, no podrá ser superior a: $96.012.858

Contrato con Renovación:	NO

Observaciones	Sin observaciones

Tiempo del Contrato	90 Días

Plazos de pago:	30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago:	Cheque

Nombre de responsable de pago:	JOSE OPAZO GARCIA
e-mail de responsable de pago:	jopazo@muniloslagos.cl

Nombre de responsable de contrato:	DANIEL BARRIENTOS TRIVIÑOS
e-mail de responsable de contrato:	dbarrientos@muniloslagos.cl
Teléfono de responsable del contrato:	56-63-462200-

Prohibición de subcontratación:	Se permite subcontratación

Subir

8. Garantías requeridas

Garantías de Seriedad de Ofertas

Tipo de documento:	Boleta de Garantía
Beneficiario:	I.MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS.
Fecha de vencimiento:	04-03-2013
Monto:	100000 Peso Chileno

Descripción:	No hay información

Glosa:	Se exigirá una Boleta bancaria de Garantía o Vale Vista tomada a nombre de la I. Municipalidad de Los Lagos, por un monto de $100.000._ (cien mil pesos), que servirá para garantizar la seriedad de la propuesta. Su vigencia deberá ser un plazo mínimo de noventa días contados desde la fecha de la apertura

Forma y oportunidad de restitución:	No hay información

Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato

Tipo de documento:	Boleta de Garantía
Beneficiario:	I.MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
Fecha de vencimiento:	03-05-2013
Monto:	5 %

Descripción:	No hay información

Glosa:	A la firma del contrato el consultor garantizará el fiel cumplimiento de éste, mediante una Boleta de Garantía por un monto igual al 5% del valor contratado, y cuya validez no sea menor al tiempo de ejecución de las Obras, más 60 días corridos. La garantía será devuelta al consultor a su solicitud, previa presentación de la Boleta de Garantía para caucionar la correcta elaboración del estudio, diseño de ingeniería y/o arquitectura, una vez que se haya dado término y recibido conforme sin observaciones. En caso de ampliación de plazo, la Boleta de Garantía deberá ser reemplazado por otra, de acuerdo al nuevo plazo contractual, más 60 días corridos.

Forma y oportunidad de restitución:	A la firma del contrato el consultor garantizará el fiel cumplimiento de éste, mediante una Boleta de Garantía por un monto igual al 5% del valor contratado, y cuya validez no sea menor al tiempo de ejecución de las Obras, más 60 días corridos. La garantía será devuelta al consultor a su solicitud, previa presentación de la Boleta de Garantía para caucionar la correcta elaboración del estudio, diseño de ingeniería y/o arquitectura, una vez que se haya dado término y recibido conforme sin observaciones. En caso de ampliación de plazo, la Boleta de Garantía deberá ser reemplazado por otra, de acuerdo al nuevo plazo contractual, más 60 días corridos.

Subir

9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

Resolución de Empates

Segun bases adjuntas

Mecanismo para solución de consultas respecto a la adjudicación

Segun Bases Adjuntas

Acreditación de cumplimiento de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social

Segun Bases adjuntas

Subir