Ficha Licitación

Licitación ID: 2767-11-LP13

CONSTRUCCIÓN MULTICANCHA Y MEJORAMIENTO PLAZA CAST

Responsable de esta licitación: I MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA, SECPLAC

Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 91

Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

Descargar ficha

Productos o servicios

Construcción de obras civiles	1 Global
Cod: 72131702	1 Global
La Municipalidad de La Cisterna requiere contratar las obras para el proyecto denominado “CONSTRUCCIÓN MULTICANCHA Y MEJORAMIENTO ENTORNO PLAZA CASTELLAR LA CISTERNA” ubicada en Av. Letras esquina Isabel La Católica, U.V. Nº 16, La Cisterna, Santiago.

Contenido de las bases

1. Características de la licitación
2. Organismo demandante
3. Etapas y plazos
4. Antecedentes para incluir en la oferta
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

6. Criterios de evaluación
7. Montos y duración del contrato
8. Garantías requeridas
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

1. Características de la licitación

Nombre de la licitación:

CONSTRUCCIÓN MULTICANCHA Y MEJORAMIENTO PLAZA CAST

Estado:

Adjudicada

Descripción:

La Municipalidad de La Cisterna, requiere proveer la contratación de persona natural o jurídica con giro de Construcción para la ejecución del proyecto “CONSTRUCCIÓN MULTICANCHA Y MEJORAMIENTO ENTORNO PLAZA CASTELLAR LA CISTERNA” ubicada en Av. Letras esquina Isabel La Católica, U.V. Nº 16, La Cisterna, Santiago.

Tipo de licitación:

Pública-Licitación Pública Mayor 1000 UTM (LP)

Tipo de convocatoria:

ABIERTO

Moneda:

Peso Chileno

Etapas del proceso de apertura:

Una Etapa

Toma de razón por Contraloría:

No requiere Toma de Razón por Contraloría

Publicidad de ofertas técnicas:

Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.

Subir

2. Organismo demandante

Razón social:

I MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA

Unidad de compra:

SECPLAC

R.U.T.:

69.072.000-0

Dirección:

Gran Avenida José Miguel Carrera Nº 8585

Comuna:

La Cisterna

Región en que se genera la licitación:

Región Metropolitana de Santiago

Subir

3. Etapas y plazos

Fecha de cierre de recepción de la oferta: 19-06-2013 12:00:00

Fecha de Publicación: 05-06-2013 17:27:00

Fecha inicio de preguntas: 05-06-2013 18:31:00

Fecha final de preguntas: 12-06-2013 9:00:00

Fecha de publicación de respuestas: 13-06-2013 19:30:00

Fecha de acto de apertura técnica: 19-06-2013 12:05:00

Fecha de acto de apertura económica (referencial): 19-06-2013 12:05:00

Fecha de Adjudicación: 02-08-2013 13:45:18

Fecha de entrega en soporte fisico 19-06-2013

Fecha estimada de firma de contrato 05-07-2013

Tiempo estimado de evaluación de ofertas 5 Días

Visita a terreno (obligatoria) lugar de encuentro Plaza Castellar, ubicada en Av. Letras esquina Isabel La Católica, U.Vecinal 16, lugar donde los asistentes firmaran un Acta de Visista a Terreno. 10-06-2013 12:00:00

Entrega Boleta Seriedad de la Oferta en Oficina de Partes de la Municipalidad de La Cisterna, ubicada en Gran Avda. José Miguel Carrera N° 8585 1er piso. 19-06-2013 11:30:00

Subir

4. Antecedentes para incluir en la oferta

Documentos Administrativos

1.- a) Garantía de Seriedad de la Oferta: Vale Vista, Depósito a la Vista o Boleta Bancaria pagadera a la Vista, tomada a la orden de la Municipalidad de La Cisterna, con un plazo de vigencia de a lo menos 60 días a contar de la fecha de apertura de la propuesta. Este antecedente deberá ser ingresado en la Oficina de Partes ubicada en Gran Avenida J. M. Carrera #8585, de acuerdo al Anexo I adjunto a las presente Bases, en un sobre sellado indicando en la carátula: • Nombre del proyecto • ID Mercado público • Nombre de la empresa participante • Nombre y firma del representante legal Persona natural b) Imagen escaneada de fotocopia legalizada de cédula de identidad. c) Fotocopia de iniciación de actividades en SII. Persona jurídica d) Fotocopia legalizada del Rut de la empresa. e) Fotocopia legalizada de cédula de identidad del representante legal. f) Poder vigente del representante legal. g) Certificado de Vigencia de la sociedad, con una antigüedad no superior a 60 días del día del cierre de las ofertas. Persona natural y jurídica h) Formato Nº 1, adjunto, de Identificación del Proponente. i) Certificado de Antecedentes Laborales y previsionales, con no más de 15 días de antigüedad a la fecha de apertura de la propuesta. j) Certificado de Boletín de Informes comerciales o de otra base de datos autorizada, con no más de 15 días de antigüedad a la fecha de apertura de la propuesta.

Documentos Técnicos

1.- a) Declaración de Capacidad Económica según Formato Nº 2 adjunto. Los oferentes deberán demostrar que el Capital Real Disponible para la obra debe ser igual o superior al 20% de la oferta económica total (IVA incluido), de no ser así su oferta será desestimada. b) Certificado de Capital Declarado según informe bancario (escaneado). c) Certificado de inscripción en los rubros, categorías e instancias que se especifican en las Bases Especiales y/o en el Anexo I. d) Identificación del profesional que destacará en el desarrollo y dirección de los trabajos de acuerdo a las exigencias de tipo, cantidad, experiencia y permanencia definidas en las Normas Especiales o en las Especificaciones Técnicas, además, deberá adjuntar Currículum del referido profesional. También, se deberá incluir la cantidad y tipo según calificación de los demás trabajadores que tendrá la obra objeto de esta licitación, según Formato Nº 3. e) Deberá incluirse una Carta Gantt (programa de trabajo provisorio) detallando la secuencia de sus operaciones, fecha de inicio y término de cada partida, en concordancia con el plazo de ejecución ofrecido.

Documentos Económicos

1.- a) Formato Nº 4 correspondiente al Formulario Carta Oferta, IVA incluido y plazo de ejecución de las obras. b) Presupuesto detallado de acuerdo a Formato Nº 5 adjunto, en el que los proponentes determinarán las cantidades de obras y precios unitarios, dicho presupuesto deberá coincidir con la oferta (impuesto incluido) consignada en el Formato Nº 4.

Subir

5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona natural

- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad

- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."

Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica

- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa

Subir

6. Criterios de evaluación

Ítem	Observaciones	Ponderación
1 Precio	En la evaluación de las ofertas se aplicará el “Análisis de Mínimo Costo”, donde se considerará la relación entre cada oferta y la de menor costo, según la siguiente fórmula: (OM /OE) X 100 X 0,60 Donde: OM = Oferta mínima OE= Oferta evaluada	60%
2 Presentación de la Oferta	Los proponentes que presenten oportunamente (hasta el cierre de la Licitación) la totalidad de los antecedentes requeridos, obtendrán un puntaje equivalente a 100 puntos. Los proponentes que habiendo presentado la totalidad de los antecedentes hasta el cierre de la licitación, deban realizar una segunda presentación de los formatos donde se hayan detectado errores menores de llenado, obtendrán un puntaje equivalente a 50 puntos. Los proponentes que no hayan presentado la totalidad de los antecedentes al momento del cierre de las ofertas, no obtendrán un puntaje por este concepto.	10%
3 Plazo de ejecución	Igualmente en este punto, el análisis considerará la relación entre cada oferta de plazo en días y la de menor plazo, según la siguiente fórmula: (OMp/OE)X 100 X 0,30 Donde OMp = Oferta menor plazo OE = Oferta evaluada	30%

Subir

7. Montos y duración del contrato

Estimación en base a:	Presupuesto Disponible

Fuente de financiamiento:	Subdere
Monto Total Estimado:	47488000

Justificación del monto estimado	El contrato será con financiamiento del Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal, modalidad Tradicional 2013. La Obra se cancelará mediante estados de pago de acuerdo al avance físico de las obras (pago contra estado de avance), de acuerdo a l

Contrato con Renovación:	NO

Observaciones	Las ofertas que superen el monto disponible total podrán ser consideradas INADMISIBLES por la Comisión Evaluadora de las ofertas.

Plazos de pago:	30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago:	Cheque

Nombre de responsable de pago:	Jaime Martinez
e-mail de responsable de pago:	finanzas@cisterna.cl

Nombre de responsable de contrato:	Manuel León Iturrieta
e-mail de responsable de contrato:	mleon@cisterna.cl
Teléfono de responsable del contrato:	56-02-5407548-

Prohibición de subcontratación:	Se permite subcontratación

Subir

8. Garantías requeridas

Garantías de Seriedad de Ofertas

Tipo de documento:	Boleta de Garantía o Vale Vista
Beneficiario:	Ilustre Municipalidad de La cisterna
Fecha de vencimiento:	18-08-2013
Monto:	300000 Peso Chileno

Descripción:	Garantía de Seriedad de la Oferta: Vale Vista, Depósito a la Vista o Boleta Bancaria pagadera a la Vista, tomada a la orden de la Municipalidad de La Cisterna, con un plazo de vigencia de a lo menos 60 días a contar de la fecha de apertura de la propuesta. Este antecedente deberá ser ingresado en la Oficina de Partes ubicada en Gran Avenida J. M. Carrera #8585, de acuerdo al Anexo I adjunto a las presente Bases, en un sobre sellado indicando en la carátula: • Nombre del proyecto • ID Mercado público • Nombre de la empresa participante • Nombre y firma del representante legal

Glosa:	“Para garantizar la seriedad de la oferta en la licitación “CONSTRUCCIÓN MULTICANCHA Y MEJORAMIENTO ENTORNO PLAZA CASTELLAR LA CISTERNA”, ID: 2767-11-LP13

Forma y oportunidad de restitución:	La caución será devuelta una vez que la Licitación se encuentre adjudicada y se encuentre ingresada en la Tesorería Municipal la caución por Fiel Cumplimiento del Contrato.

Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato

Tipo de documento:	Boleta de Garantía o Vale Vista
Beneficiario:	Ilustre Municipalidad de La Cisterna
Fecha de vencimiento:	01-01-2014
Monto:	5 %

Descripción:	El adjudicado cuya propuesta se acepte deberá presentar al momento de suscribir el Contrato esta caución que tiene por objeto garantizar su fiel cumplimiento. Esta garantía deberá otorgarse por una cantidad equivalente al 5% del valor total del Contrato, o bien de los valores implícitos de las obras presentadas bajo la modalidad de Recepción Parcial Provisoria en el caso que así lo hubiere considerado en su oferta, o halla tenido lugar con posterioridad a ésta; todo lo anterior en la forma expresada en las normas especiales, y de acuerdo a lo señalado en el punto 6.3.1 letra b de las presentes Bases Administrativas. Su vigencia será el plazo del Contrato o de su Recepción Provisoria Sin Observaciones aumentado en 60 días. El Contratista deberá mantener durante todo el contrato vigente esta garantía. Si en el curso del Contrato se introdujeren aumentos de obras, obras nuevas o extraordinarias, o aumentos de plazo, deberá también rendirse garantías sobre ellos, en el porcentaje y plazo correspondiente.

Glosa:	Para garantizar el Fiel Cumplimiento de la Licitación “CONSTRUCCIÓN MULTICANCHA Y MEJORAMIENTO ENTORNO PLAZA CASTELLAR LA CISTERNA”

Forma y oportunidad de restitución:	La garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato se devolverá al Contratista a su solicitud, previa presentación de la garantía para caucionar la Correcta Ejecución de las obras, una vez que se haya dado término a la ejecución de la misma y se haya otorgado la Recepción Provisoria de las obras, sin observaciones de ninguna especie.

Subir

9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

Resolución de Empates

En la eventualidad que los puntajes ponderados de dos o más oferentes resulten empatados en el primer lugar, se dirimirá por la oferta económica de más bajo valor; si aún así se mantuviera el empate, se resolverá por la oferta de menor plazo. Si nuevamente persistiera la igualdad, se dejará en primer lugar a la empresa que exhiba el mayor Capital Real Disponible, conforme a lo declarado en el Formato Nº 2 de su oferta.

Presentación de antecedentes omitidos por los oferentes

Durante la Evaluación se revisaran todos los antecedentes, reservándose la Comisión Evaluadora el derecho de solicitar aclaraciones y/o información adicional, incluyendo documentos que, a su juicio, sean necesarios y que no afecten la igualdad de los oferentes ni el valor de la oferta económica de la propuesta.

La información alterada, falsificada o maliciosamente incompleta entregada por los oferentes en los Anexos Administrativos, Técnicos y/o Económicos, será causal de rechazo de la oferta y se hará efectiva la garantía de seriedad de la oferta.

Subir