1.1.-     Las presentes Bases Administrativas Especiales, las que conjuntamente con las Especificaciones Técnicas, Planos, Detalles, Aclaraciones y demás antecedentes de la obra a ejecutar serán parte del Contrato de Ejecución de Obra.-

1.2.- La ejecución del proyecto deberá dar cumplimiento a la Normativa Legal y reglamentaria establecida sobre la materia.

-       Ley y Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones y demás Ordenanzas Municipales, Sanitarias y de Electricidad y Combustible.

-       El Reglamento General sobre Instalaciones Domiciliarias de Alcantarillado y Agua Potable, incluso las disposiciones internas de la Empresa de Servicios Sanitarios  respectiva.

-       La Ley General de Servicios Eléctricos, incluidos los Reglamentos internos de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles.-

-       Reglamentación y normativa sanitaria respecto a los sistemas de alcantarillado particula (Ministerio de Salud).-

-       Ley 20.123, que regula el trabajo en régimen de subcontratación, el funcionamiento de las empresas en servicios transitorios y el contrato de trabajo de servicios transitorios.

Respecto de aquellas materias no reguladas por los documentos y cuerpos normativos citados se aplicará supletoriamente la Ley de Compras Públicas, Ley 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, y su Reglamento, aprobado por Decreto Nº 250 de 2004 y sus posteriores modificaciones y ley nº 18.575 de Bases de Administración del Estado.

Magnéticos (vía portal mercadopublico.cl)

5.1.- Bases Administrativas Generales.-

5.2.- Bases Administrativas Especiales.-

5.3.- Formatos del 1 al 8.-                                               

5.4.- Planimetría y Especificaciones Técnicas.-

5.5.- Aclaraciones.-

Carpeta dura (papelería)

el oferente deberá entregar un sobre cerrado, sellado y caratulado como “Documentos Anexos” indicando identificación del proyecto, nombre completo del proponente o representante Legal (si se trata de persona jurídica), rut, teléfono, correo electrónico, domicilio y su firma. Este sobre debe ser presentado en oficina de partes de esta municipalidad, conteniendo los siguientes documentos:

a)  Formato N° 1, Identificación del Proponente

b)  En el caso de que el proponente sea persona jurídica deberá acompañar copias autorizadas ante notario de su Escritura de Constitución y Escrituras modificatorias si las hubiera, con certificado de ser conformes con su original. Asimismo, deberá acompañar copia autorizada de Extracto de Inscripción de Constitución de Sociedad, y sus modificaciones si las hubiere, en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces correspondiente, con Certificado de Vigencia, y con no más de 30 de antigüedad desde su emisión.-

En caso de estar inscrito y hábil en el registro de proveedores del estado chileproveedores, y de encontrar los antecedentes solicitados en entre los archivos subidos al sistema, no será requisito la presentación del presente documento.

En caso de adjudicarse la licitación, se requerirá en original para la elaboración y firma del contrato.

c)  Boleta Bancaria de Seriedad de la Oferta por un monto equivalente a lo expresado en el artículo 6 en su punto 6.1, tomada a nombre de la I. Municipalidad de Chimbarongo.-

d)  Programa de Trabajo, deberá entregarse la metodología de trabajo, incluyendo Carta Gantt detallando la secuencia de sus actividades, fecha de inicio y término de cada partida de construcción, expresada en días corridos, indicando claramente los tiempos dedicados a las coordinaciones y visaciones técnicas correspondientes a las faenas de la especialidad de restauración y reparaciones, como asimismo de la intervención del profesional del equipo, condicha especialización acreditada.

e)  Programa de Inversión o Flujo de Caja mensual de acuerdo al programa de trabajo, expresado en moneda nacional (este programa no constituye, para todos los efectos legales y de bases, obligación de cancelación de estados de pagos).

f)   Hoja de Declaración según Formato N° 2 de aceptar y conocer las Bases Administrativas, y demás antecedentes y condiciones que regulan la Propuesta, firmada ante notario.

g)  Certificado o Constancia de Capacidad económica e Informe Dicom-Plus o boletín Comercial de la Cámara de Comercio de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 3.2 y 3.3 de las presentes Bases Administrativas Especiales.

     En caso de encontrarse inscrito y hábil en el registro de proveedores del estado chileproveedores no es necesario la presentación del informe Dicom o del Boletín Comercial.

h)  Certificado de Inscripción vigente MINVU, MOP o Municipalidad de acuerdo a lo estipulado en el articulo 3 en su punto 3.1, con una antigüedad no superior a 60 días, contados desde la fecha de Apertura de la Propuesta.

i)   Aclaraciones firmadas por el oferente, si las hubiere.

j)   Información de Mano de Obra informando el N° y porcentaje de trabajadores extraídos del Registro Municipal de Cesantes que contratará en la obra por el período que duren las faenas, de acuerdo a  Formato N° 3.

k)  Análisis de Precios Unitarios (valores netos) (formato 4)  de los Items cotizados que figuran en el Formato de Propuesta Económica Individual. Cada ítem o partida deberá contener un detalle de materiales y fletes, equipos subcontratados y mano de obra expresados en días corridos contados desde la fecha de cierre de la propuesta en el portal mercadopublico.-

l)   Acta de Visita a Terreno emitido por la SECPLAC en original o fotocopia legalizada.-

m) Cuadro resumen de experiencia, indicando:

     Plantas de tratamientos construidas con aprobación y resoluciones sanitarias respectivas; capacidad de estas, en los últimos 8 años.-

Puede incorporarse la experiencia de los ocios y la de los profesionales que acrediten su participación en la empresa.-

    Tendrá especial valoración la experiencia certificada en obras de restauración, conservación o similares, exigida al profesional del equipo que cuente con dicha especialización.

n)  Formato N° 5, Declaración firmada ante notario, detallando todos los Contratos Vigentes firmados por el proponente, con sus respectivos porcentajes de Avance Físico y Financiero. Estos compromisos financieros serán deducidos en un 20 % del total de las obras por ejecutar, en la determinación de la capacidad económica.

o) Copia de certificado de título y patente municipal vigente a la fecha, autorizados ante notario, del profesional o técnico responsable de las Obras (Ingeniero Civil Civil, Constructor Civil o Ingeniero Constructor).-

p)   Medidas de gestión y control de obras mínimas ofrecidas por el oferente y sin perjuicio de las que adopte la ITO conforme a FORMATO Nº 6.-

q)   Certificado de deuda de la Tesorería General de la República, que acredite no mantener deuda vigente.-

En caso de encontrarse inscrito y hábil en el registro de proveedores del estado chileproveedores no es necesario su presentación.-

r)   Certificado de la inspección del Trabajo escaneada, en el que se acredite no tener reclamos ni deudas pendientes, o situaciones irregulares no aclaradas. Documentos que no podrá tener una antigüedad superior a 30 días corridos desde la fecha de apertura de sobres de la presente licitación. De no presentarlo o de venir este con reclamos, deudas o situaciones irregulares, la oferta quedara inmediatamente descalificada de la presente licitación.-

r)   Certificado de la inspección del Trabajo escaneada, en el que se acredite no tener reclamos ni deudas pendientes, o situaciones irregulares no aclaradas. Documentos que no podrá tener una antigüedad superior a 30 días corridos desde la fecha de apertura de sobres de la presente licitación. De no presentarlo o de venir este con reclamos, deudas o situaciones irregulares, la oferta quedara inmediatamente descalificada de la presente licitación.-

7.3.1.-   La Unidad Técnica constituirá una Comisión de Apertura y Evaluación, integrada por la D.O.M., SECPLAC, DAF, DAEM y Secretaria Municipal en su calidad de ministro de fe, designados por Decreto Alcaldicio, quienes cumplirán la tarea de verificar y analizar los antecedentes presentados, otorgar puntajes a los criterios de evaluación pre-establecidos, analizar el cálculo y emitir informe proponiendo a quien haya resultado favorecido con el mayor puntaje, para un mejor resolver del Mandante.

La Comisión Evaluadora se reserva el derecho de proponer al Mandante el rechazo de algunas o todas las ofertas, sólo cuando técnicamente se demuestre su inconveniencia. Asimismo el Mandante se reserva el derecho de adjudicar a cualquiera de los proponentes, que haya cumplido con los requisitos establecidos en las bases del proyecto aunque no sea la oferta más económica, y siempre que sea la más conveniente o adecuada a los intereses o condiciones del Municipio. En el mismo sentido el mandante se reserva el derecho de rechazar las propuestas formuladas por la comisión, siempre que se constate que dichas propuestas no son convenientes a los intereses municipales y previo informe fundado.

7.3.3.- Aprobada la proposición de adjudicación por el Mandante, se procederá a la dictación de Decreto Alcaldicio de adjudicación, el cual se notificará al oferente favorecido mediante las vías existentes en el portal mercadopublico.

Una vez emitida la orden de compra el oferente se compromete a aceptarla, dentro de los 15 días siguiente a la emisión de esta, de no aceptarla, el oferente se expone a el cobro de la boleta de garantía por seriedad de la oferta, y la anulación de esta, re adjudicando al segundo favorecido.

Aceptada la orden de compra y firmado el contrato por el oferente favorecido, se procederá a hacer devolución a todos los proponentes de sus Boletas de Garantía de Seriedad de la Oferta, previo registro en Tesorería Municipal, con excepción del oferente favorecido, la que será devuelta después de presentada la Boleta de Fiel Cumplimiento del Contrato y Pago de las Obligaciones Laborales y Sociales de los Trabajadores, y previo registro en Tesorería Municipal.

La Boleta de Fiel Cumplimiento del Contrato y Pago de las Obligaciones Laborales y Sociales de los Trabajadores deberá ser presentada dentro del término expresado en el artículo n° 6 en el punto 6.2 de las presentes bases.

Si el primer calificado desiste de su oferta se hará efectiva la boleta de Seriedad de la Oferta y se adjudicará al calificado en el 2° lugar, de acuerdo al proceso de evaluación.

Si el contrato no se suscribe dentro del plazo establecido, por causas imputables a la Unidad Técnica o al Mandante, queda facultado el oferente a retirar los antecedentes y documentos presentados, sin derecho a deducir reclamo o indemnización alguna por este concepto en contra del mandante.-

El contrato será redactado por la Unidad Técnica, suscrito por el mandante y adjudicatario, reducido a escritura pública, dejando copia al adjudicatario y a las unidades municipales correspondientes.

         Los gastos de escrituración del contrato serán de cargo del adjudicatario.-

Cualquier observación o reparo formulado por la Contraloría General de la República al contrato o al decreto que lo aprueba en el proceso de Toma de Conocimiento, cuando proceda, será causal de modificación del contrato en los términos indicados por dicho organismo contralor.

El contrato deberá cumplir con las siguientes características:

·         Ser escrito y elaborado por la Unidad Técnica y reducido a escritura pública.

·         Expresar los montos totales de la obra contratada.

·         Establecer la fecha de inicio y término de las obras.

·         Será en modalidad de Suma Alzada, en pesos, no reajustable, I.V.A. incluido-

·         Ser suscrito por el mandante y el oferente adjudicario, debiendo ser este último un profesional contratista o una empresa contratista conforme Art. 3° de las presentes Bases Administrativas.

·         Comprender completamente la obra contratada, hasta la totalidad de su terminación.

·         Debe hacer referencia a lo menos, a la oferta, plazo y programa de trabajo, especificaciones técnicas, planos de arquitectura, cálculo de instalaciones y otros antecedentes que el mandante considere necesario incluir.

 Solo el Mandante podrá disminuir o aumentar las cantidades de obras de cada partida del presupuesto, o del total de él, en cuyo caso el contratista tendrá derecho a su pago de acuerdo con los precios unitarios contratados y a un aumento de plazo proporcional al aumento que haya tenido el contrato inicial, salvo que se convenga uno menor.

8.2.1.- Aumento de Obras.

Sin perjuicio de lo anterior, el Mandante podrá aumentar el plazo para la ejecución de la obra contratada a petición escrita y fundada del contratista y aprobada por la ITO, siempre que dicho aumento no conlleve un gasto adicional al monto contratado y que dicho aumento de plazo no sea superior al 33% al plazo original.

Los gastos de escrituración de contratos de aumento de obra o de plazo para la ejecución, serán de cargo del adjudicatario.-

8.2.1.- Suspensión de los efectos del Contrato.

Si dentro del plazo establecido aconteciera un hecho no imputables al contratista, que obligue a paralizar las obras por más de dos días, el contratista podrá solicitar mediante petición dirigida al I.T.O. y escrita en el Libro de Obras, la solicitud de Suspender los efectos del Contrato, la que debe contener las causas y motivos que llevaron a dicha solicitud.

El I.T.O. tendrá tres días Hábiles para dar respuesta, pudiendo aceptar o rechazar la solicitud, debiendo, cualquier sea el caso,  ser visada y sancionada por el Señor Alcalde.

Solo se permitirá Suspender Los Efectos del Contrato por un total de 50 % del plazo de la ejecución de las obras.

podrá establecer sanciones por el solo hecho del incumplimiento del contrato en la ejecución de las obras en los siguientes casos:

8.3.1     POR ATRASO

Si el contratista no entregare las obras en el plazo fijado para su término, se aplicará una multa diaria equivalente al 0,5 % del valor del contrato, que se descontará del último Estado de Pago.

La multa total no podrá exceder del 15% del valor total del contrato. Si el valor sobrepasa el porcentaje indicado, se procederá a la liquidación del contrato y a hacer efectiva la Boleta de Fiel Cumplimiento del Contrato y Pago de las Obligaciones Laborales y Sociales de los Trabajadores.

8.3.2     POR NO CUMPLIMIENTO CONTRATACION DE MANO DE OBRA LOCAL PROPUESTA.

Si el contratista no cumple con el porcentaje de la contratación de mano de obra de la OMIL ofertada, se aplicará una multa equivalente al producto que se obtenga entre el número de Mano de Obra no contratada y el sueldo mínimo vigente, el cual se descontará en el Estado de Pago siguiente, a menos que el oferente presente certificado extendido por la encargada de la OMIL señalando la imposibilidad de contar con personal para desempeñarse en esta obra.-

8.3.3     SIN PROFESIONAL A CARGO

El profesional a cargo de la obra deberá estar acreditado en la primera hoja del Libro de Obra y tendrá que permanecer en la obra a lo menos 10 horas semanales, jornada que podrá extenderse a requerimiento del ITO. La ausencia del profesional ante el requerimiento del ITO significará una multa al adjudicatario equivalente al 0,02 % del valor de la obra en ejecución, por cada vez que el ITO informe dicha situación, mediante el libro de obras. Si la ausencia del profesional en la obra es constatada por el ITO mas de diez veces, se procederá a la paralizar la obra y se solicitará cambio del profesional a cargo de esta.-

8.3.4     POR NO COLOCACION DE LETREROS DE OBRAS

Se aplicará una multa de una UF diaria por la no instalación de los letreros de obras dentro del plazo de 14 días corridos, contados desde la fecha de la Entrega de Terreno.

8.3.5.-  POR OBTENCIÓN EXTEMPORÁNEA DEL PERMISOS

La no presentación del permiso de edificación dentro de los plazos establecidos en el cronograma de las presentes bases especiales, significará la paralización de la obra a contar del día siguiente del término del plazo, otorgándose como máximo diez días corridos para su obtención, posterior a los cuales, a decisión del mandante, se podrá proceder a la liquidación del contrato, realizándose el cobro de la boleta de garantía por fiel cumplimiento del contrato.-

8.3.6.- NO ACREDITACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES Y PREVISIONALES.

El mandante retendrá de los estados de pago que corresponda, el monto de que el adjudicatario fuera responsable y adeudare a la mano de obra que contrató, cuando no acredite oportunamente el cumplimiento íntegro de las obligaciones laborales y previsionales para con sus trabajadores.

Para cursar los estados de pago el adjudicatario deberá acompañar mes a mes, copia legalizada ante notario de las planillas de pago de cotizaciones previsionales declaradas y pagadas, copia autorizada ante notario o liquidación de sueldos por la totalidad de sus trabajadores involucrados en la ejecución de esta obra. Además, deberá adjuntar un certificado emitido por la Dirección del Trabajo (Inspección Provincial), acreditando no presentar denuncias vigentes relacionadas con la obra y certificado emitido por la Inspección del trabajo que acredite el cumplimiento de las obligaciones previsionales y laborales.

La no presentación de dichos documentos dará derecho al mandante a no dar curso al estado de pago respectivo y a proceder a su decisión, a retener las cantidades adeudadas y al  pago por subrogación de las mismas.-

8.3.7.- EL INCUMPLIMIENTO DE LAS medidas de gestión, control y SEGURIDAD en la obrAS.

Tan pronto se constate por el I.T.O., el incumplimiento de las Medidas de Gestión, Control y Seguridad en la obra, este procederá en una primera instancia, a una paralización inmediata de las mismas, debiendo dejar expresa constancia de esta situación en el libro de obras. Esta paralización solo podrá levantarse, una vez subsanadas todas las irregularidades detectadas y previa solicitud escrita elevada al I.T.O., por el contratista, dando cuenta de la forma en que fue superada dicha situación.

En caso de que aconteciera un segundo incumplimiento de las Medidas de Gestión, Control y Seguridad, se procederá, además de paralizar inmediatamente la faena, a sancionar al contratista con una multa de tres U.F, siendo esta sanción de carácter inapelable. Dicha multa se retendrá del estado de pago que corresponda.

Para todos los efectos de estas bases, la paralización de obras por incumplimiento de las Medidas de Gestión, Control y seguridad, no implica suspensión o congelamiento de los plazos contractuales.

Las medidas de gestión, control y seguridad serán las indicadas en el formato 6; las establecidas por la normativa legal vigente; y las que señalare el I.T.O. mediante el libro de obras.

8.3.8.- retenciones por estado de pago.

El Contratista tendrá derecho a cobrar las cantidades que correspondan a obras físicas  ejecutadas mediante la presentación de estados de pago, de cuyo monto se deducirá por concepto de retención un 10%, hasta completar un 5% del contrato. Dichas retenciones se devolverán una vez aprobada el acta de recepción provisoria sin observaciones.

Las presentes faenas cuentan con avances de obras intermedias y se cancelaran con la presentación de estado de avance y de pago mensuales, con sus respectivas carátulas, ingresados en la oficina de partes de la I. Municipalidad de Chimbarongo, en las cuales se deberán considerar todas retenciones respectivas.

Transcurrido treinta días corridos del último estado de pago se procederá a la devolución de las retenciones de acuerdo a lo establecido en las Bases administrativas generales del proyecto, previa solicitud por escrito del adjudicatario, acompañando carátula de pago.-

En el caso de las retenciones efectuadas al contratista por concepto de “incumplimiento de obligaciones laborales y previsionales” para con sus trabajadores, no se procederá a su devolución sino hasta que se acredite el pago de las mismas. Sin perjuicio de lo anterior el contratista podrá solicitar mediante documento otorgado ante notario, el giro a nombre de cada uno de sus trabajadores, de las cantidades retenidas por concepto de obligaciones laborales y previsionales, por el monto que efectivamente se les adeude a cada uno de ellos, reservándose el mandante el derecho a dar curso o no a dicha solicitud.-

Presentación de Estados de Pago: Los estados de pago deben ser acompañados de los siguientes documentos:

·       Carátula, formato a entregar por el ITO.-

·       Presupuesto de avance físico de la obra.-

·       Nómina de la totalidad de los trabajadores contratados para ejecutar la obra, con su nombre, Rut y domicilio, acompañando certificado de la OMIL, señalando aquellos trabajadores contratados mediante esta oficina.

·       Certificado emitido por la Dirección del Trabajo (Inspección Provincial), acreditando no presentar denuncias vigentes relacionadas con la obra.-                                                        

·       Fotocopia legalizada ante notario de las cotizaciones previsionales declaradas y pagadas de los trabajadores de la obra.-

·       Fotocopia simple de las liquidaciones de sueldos firmadas por los trabajadores.-

·       Certificado emitido por la inspección del trabajo que acredite el cumplimiento de las obligaciones laborales y provisionales.-

La omisión de estos antecedentes facultará al mandante a no dar curso al estado de pago respectivo, dejándose constancia de ello en el libro de obras por el I.T.O.

La carátula de cada Estado de Pago deberá ser visada por el ITO en conjunto con el Profesional de la Obra, debiendo dejar constancia de este hecho en el libro de obras.

Ante duda sobre la validez en la documentación presentadas el I.T.O. podrá requerir el análisis jurídico de estas al departamento de asesoría jurídica municipal.

9.1.- COORDINACION CON RECINTO municipal.

La empresa adjudicada deberá velar por no entorpecer el tránsito y funcionamiento del recinto municipal ni dañar sus dependencias, con los trabajos que ejecuta, debiendo responsabilizarse de cualquier daño causado por este concepto y no podrá utilizar los atrasos generados por estas causas causa para solicitar mayores plazos.

 9.2.- COLOCACIÓN DE LETRERO

El contratista deberá dentro de los primeros 14 días corridos a partir de la fecha indicada en el acta de entrega de terreno instalar en la obra en un punto visible letreros indicativos, conforme al modelo y dimensiones que se adjuntan entregaran una vez adjudicada la obra, El no cumplimiento de esta exigencia será causal de multa equivalente a una U.F. (unidad de fomento de Chile) diaria por cada día de atraso.

9.3-   MEDIDAS DE SEGURIDAD

Serán las establecidas por la ITO, de acuerdo a la normativa vigente y en concordancia con las medidas de control establecido en el Art.7 en su punto 7.1 letra p, de las presentes Bases Administrativas, de acuerdo a la normativa legal y reglamentaria vigente; y las especiales indicadas por ella; conforme a lo expresado en el Formato N° 6.

9.4.-     LIBRO DE OBRAS

Conforme a lo establecido en el capítulo 2, artículo 1.2.7 y capítulo 3, artículo 1.3.2. número 10 de la OGU y C, (Ordenanza General Urbanismo y Construcción), se deberá llevar un libro foliado con hojas en triplicado, que deberá estar permanentemente en obra bajo custodia y responsabilidad del contratista, en el cual se dejará constancia al menos de:

-       Las órdenes del ITO, la Unidad Técnica que, dentro de los términos del contrato, se impartan al contratista.

-       Las observaciones que se hagan acerca de la forma en que se ejecuten los trabajos.

-       Las observaciones que pudieran estampar los proyectistas con la aprobación de la ITO.

-       Cualquier otra comunicación de orden técnico y laboral que deba realizarse entre el contratista y la Unidad Técnica y/o la ITO.

-       La visación de las carátulas correspondientes a los Estados de Pago.

9.5-   GASTOS EN CONSUMO DE SERVICIOS BÁSICOS.

El contratista deberá cancelar los servicios básicos que se generen por razones de la ejecución de obras, el recibo de cancelación de ambos servicios será requisito para la devolución de las retenciones.-

9.6. OBLIGACIONES LABORALES.

El adjudicatario tendrá la obligación de hacer entrega al I.T.O. del listado completo de la mano de obra que contrate para la ejecución material de la obra, y copia de sus respectivos contratos de trabajo, los cuales deberán ser enviado en forma integra y a más tardar dentro de los siete días corridos siguientes de iniciada la obra, para los fines que el mandante estime conveniente. Será responsabilidad del adjudicatario remitir copia de la celebración de los nuevos contratos al mandante, a más tardar dentro de los tres días corridos siguientes, a la celebración de estos. La entrega de esta documentación deberá quedar registradas en el libro de obras y con el visto bueno del I.T.O..-

El incumplimiento por parte del contratista de las obligaciones laborales y previsionales, para con sus trabajadores dará derecho al mandante para poner término anticipado al contrato, administrativamente y sin forma de juicio, quedando autorizado a retener del estado de pago que corresponda, la cantidad de dinero adeudada por dicho concepto y destinarlas a su pago, sin perjuicio de hacer efectiva la Boleta que garantiza el Fiel Cumplimiento del contrato y Pago de las Obligaciones Laborales y Sociales de los Trabajadores.

Una vez que la Unidad Técnica a través del ITO con el profesional responsable, haya verificado y confirmado el término de la obras y el fiel cumplimiento de los planos, especificaciones técnicas y antecedentes técnicos establecidos en el contrato, lo comunicará al Mandante mediante el envío de la Recepción Provisoria de la obra y la Boleta de Garantía por Buena Ejecución de la obra,  solicitando la devolución de la garantía por Fiel cumplimiento del Contrato y Pago de las Obligaciones Laborales y Sociales de los Trabajadores.

Al término de la obra, será obligación del contratista, entregar a la Unidad Técnica, una carpeta de planos actualizados con todas las modificaciones que se hubiesen efectuado en el curso del desarrollo de los trabajos, aprobadas oportunamente por la Dirección de Obras del Municipio.-

11.1.- PROVISORIA: La Recepción Provisoria se efectuará conforme al Capítulo N° XVI  de las Bases Administrativas Generales.

Recepcionadas las obras provisionalmente, éstas quedarán en garantía por un periodo de 14 meses a contar de la fecha consignada en el acta de recepción provisoria.

11.2.- MUNICIPAL: Conforme a lo establecido en el artículo 5.2.5. de la OGU y C, el contratista deberá gestionar y obtener de la Dirección de Obras Municipales, el Certificado de Recepción Definitiva de las obras de acuerdo a lo indicado en el Permiso de Edificación correspondiente. Esta recepción se efectuará una vez que las obras estén terminadas en conformidad a los permisos, recepciones y certificados de instalaciones, que dieron inicio a las obras, requisito necesario para completar la entrega de aporte.

11.3.- DEFINITIVA: Se efectuará en la misma forma que la provisoria una vez que se haya cumplido el plazo de 12 meses y previa solicitud por escrito del contratista.

Aceptada la Recepción Definitiva sin observaciones, y la Recepción Municipal, se procederá a la devolución de la Boleta de Garantía, correspondiente por la Correcta Ejecución de la Obra.

ARTICULO N° 12   LIQUIDACIÓN DE CONTRATO

El contrato será liquidado por resolución del Mandante una vez tramitada totalmente la Recepción Definitiva de la Obra, de acuerdo al artículo N ° 72 y N ° 73 de las Bases Administrativas Generales.

El contrato de ejecución de obras terminará anticipadamente, por resolución del mandante administrativamente, y sin forma de juicio, los casos contemplados en el articulo 59 de las bases generales de la propuesta procediéndose a APLICAR LAS MULTAS QUE CORRESPONDAN Y hacer efectiva la garantías pertinentes.

Asimismo, y sin perjuicio de las multas por atraso en la ejecución de las obras, se estipulará en el contrato, cláusula penal con mérito ejecutivo a favor del mandante, por una suma equivalente al 30% del valor total del contrato, la cual se hará efectiva en caso de incurrirse por el adjudicatario o contratista en cualquiera de las siguientes causales de incumplimiento:

a)             La no ejecución material de las obras.

b)            Retardo en la ejecución de las obras por causal imputable al adjudicatario o contratista, superior a treinta días, contados desde el día siguiente a la fecha de entrega de terreno.

c)             Construcción deficiente de la obra, entendiéndose por tal, que esta presente daños o detrimentos imputables a la mala calidad en su construcción, hecho el cual será calificado por la Inspección Técnica de Obras.